Договор на разработку дизайн - проекта

Качественное составление договоров +7(916) 229 20 41


Договор на разработку дизайн - проекта 

№ ____ от "____" ____________ 2012 года г. Москва

ООО «__________», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________, в лице Генерального директора ________________ _________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство разработать дизайн-проект интерьера помещения.
Общая площадь, адрес местонахождения помещения, срок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты, указывается в дополнительном соглашении к настоящему договору. Дизайн – проект предоставляется Исполнителем Заказчику в ___________ экземплярах на ____________ носителях в срок, установленный в дополнительном соглашении.
       Исполнитель с целью подготовки окончательного варианта дизайн - проекта подготавливает и направляет Заказчику не менее _______ его вариантов,  для возможности выбора Заказчиком оптимального из предлагаемых вариантов. Выбор Заказчиком одного из вариантов дизайн – проекта не является приемкой результата работ, осуществляемого в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Исполнитель обязан подготовить Дизайн-проект в соответствии с  Заданием на проектирование (Приложение № 1 к дополнительному соглашению) и «Техническое задание» (Приложение № 2 к дополнительному соглашению).
1.3. Работы, не учтенные в Дополнительном соглашении и Приложениях № 1, 2 при возникновении необходимости, выполняются на основании отдельного соглашения Сторон.
1.4. Все работы и проектная документация по данному Договору должны быть произведены и полностью соответствовать действующему законодательству РФ, требованиям санитарно-эпидемиологических, противопожарных правил, требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению  чрезвычайных ситуаций, архитектурно-строительным нормам по составу, структуре, качеству и безопасности и другим характеристикам.
1.5. Исключительные права на объект интеллектуальной деятельности – дизайн-проект (проектную документацию), созданный в процессе выполнения работ по настоящему Договору, также право собственности на дизайн – проект (проектную документацию), переходят от Исполнителя к Заказчику с момента полной оплаты работ.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ после внесения Заказчиком предоплаты и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.8.1 настоящего договора.
2.2. В случае просрочки выполнения Заказчиком принятых на себя обязательств (в частности, внесение предоплаты, предоставление документации необходимой для выполнения работ и.т.п.), Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить срок выполнения работ (в том числе перенести дату начала выполнения работ) на срок равный периоду просрочки со стороны Заказчика. 2.3 Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемого в рамках настоящего договора  дизайн - проекта, производится по согласованию обеих сторон.
2.4. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ
2.5. По соглашению Сторон договор может быть продлен на новый срок.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ указана в дополнительном соглашении к настоящему договору.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на  корреспондентский счет банка обслуживающего Исполнителя, при условии, что в платежных документах, верно, указаны платежные реквизиты Исполнителя.
3.2. Оплата по договору производится в рублях.

4. Обязательства Сторон

4.1. Права и обязанности Исполнителя:

4.1.1. В установленный дополнительным соглашением срок Исполнитель обязуется выполнить и передать Заказчику дизайн-проект.
4.1.2. Исполнитель обязуется информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.
4.1.3. Исполнитель обязуется не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.
4.1.4. Исполнитель обязуется за свой счет устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего договора.
4.1.4. Исполнитель обязуется сдать выполненные работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ, который должен быть предоставлен Заказчику вместе с дизайн - проектом.

4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за действия третьих лиц как за свои собственные.
4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.
4.5. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера с  указанием выходных данных Заказчика или по согласованию с Заказчиком без такого указания, исключительно в качестве примера результата выполненных Исполнителем работ.
4.6. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера в специализированных печатных изданиях без или с указанием адреса объекта исключительно в качестве примера результата выполненных Исполнителем работ.
4.7. Исполнитель обязуется предоставлять специалистов для встреч с согласующими органами, по запросу Заказчика.


4.8. Праваи обязанности Заказчика:
4.8.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:
• план помещения;
• техническую информацию по помещению;• техническое задание,
Документы подлежат передаче в виде заверенных подписью полномочного представителя Заказчика, удостоверенных печатью, копий документов, либо в ином другом виде по соглашению Сторон.
4.8.2. Заказчик обязуется обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.
4.8.3. Заказчик обязуется оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.8.4. Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором.
4.8.5. Заказчик обязуется обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн -проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.
4.8.6. Заказчик обязуется в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта о приемке выполненных работ:
* подписать Акт и направить один экземпляр Исполнителю или
* предоставить письменный мотивированный отказ от подписания Акта с перечнем выявленных недостатков и сроков для их устранения.
4.9. Заказчик обязан предупредить письменно (или по факсу) Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии.
4.10. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему договору.


5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.
5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков  выполнения работ в виде неустойки в размере 0,1% от стоимости работ, срок завершения которой  нарушен, за каждый день просрочки, но не более _____% от стоимости работ.
Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты работ, но не более ______% от стоимости работ.

5.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученной по настоящему Договору. Для целей настоящего Договора конфиденциальной считается любая информация, которая была получена в ходе выполнения настоящего Договора, если она не является общедоступной и не была известна принимающей ее Стороне ранее.
5.4. С переданной документацией и информацией, имеющими конфиденциальный характер, могут быть ознакомлены лишь те лица, которые непосредственно связаны с исполнением настоящего Договора.
5.5. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения документации, информации или ознакомления с ними третьих лиц без согласия на то другой Стороны.
5.6. Несмотря на вышесказанное, конфиденциальная информация может быть раскрыта Стороной по решению суда или в соответствии  с законодательством. При этом раскрывающая конфиденциальную  информацию Сторона письменно уведомляет противоположную Сторону о факте  раскрытия или передачи конфиденциальной информации и документации, при условии, что данное уведомление не противоречит законодательству.

6. Форс – мажор
                                                                                                                                 
6.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п. Обстоятельства непреодолимой силы в обязательном порядке должны быть подтверждены официальным документом Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или учреждения.                            
6.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.      
6.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс - мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс - мажорных обстоятельств.                              
 6.4. Если действие форс - мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

7. Общие условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
7.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.
7.3. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные соглашения между Сторонами по предмету настоящего договора.
7.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы - по одному для каждой Стороны.
7.5. Документы, подписанные/переданные Сторонами посредством факсимильной, электронной связи, а также путем воспроизведения подписи с помощью факсимиле, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.
При этом все уведомления, заявки, сообщения и обращения Сторон в связи с исполнением настоящего    Договора, должны быть направлены Стороне способами, установленными настоящим Договором, только в адрес уполномоченных представителей или переданы им непосредственно.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Качественное составление договоров +7(916) 229 20 41