Договор на поставку систем кондиционирования

Договор на поставку систем кондиционирования

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Заказчику системы кондиционирования (далее – товар) и выполнить установленные настоящим Договором работы по их монтажу  (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар и выполненные работы.

1.2. Перечень поставляемого оборудования, необходимого для выполнения работ, указаны в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью данного Договора.

1.3. Спецификация, перечень работ, указаны в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью данного Договора.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ, И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Договора составляет: _________.

2.2. Оплата за работы осуществляется Заказчиком безналичным путем в рублях.

2.2.1 Оплата за оборудование и разветвители осуществляется Заказчиком безналичным путем в рублях по курсу доллара на день оплаты. Датой  платежа  будет  считаться день поступления денежных средств на счёт Поставщика. Перечень оборудования и разветвителей указан в приложении №4, которое является неотъемлемой частью данного Договора.

2.3. Настоящий  Договор является основанием для оплаты.

2.3.1. Оплата стоимости Договора производится поэтапно, в соответствии с графиком оплаты выполненных работ, указанные в Приложении №3, которое является неотъемлемой частью данного Договора.

2.4. Окончание каждого этапа работ фиксируется подписанием промежуточного Акта выполненных работ.

2.5. Настоящий Договор считается оплаченным с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя.

2.6.  Цена товара и работ по настоящему Договору является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.7. Заказчик  оплачивает  товар и выполненные  работы  поэтапно, в соответствии с п. 2.3., в течении 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами промежуточного Акта о приемке выполненных работ и получения от Поставщика счета, счета-фактуры и товарных накладных.

2.8. Все финансовые обязательства Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, считаются исполненными с момента поступления всех денежных средств на лицевой счет Исполнителя.

2.9. Датой  платежа  будет  считаться день поступления денежных средств на счёт Поставщика. При оплате оборудования Заказчик должен указать в платежном поручении номер и дату договора и счета.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Поставка товара и выполнение работ осуществляется Поставщиком по адресам: _________.

3.2. Поставка товара и работы по настоящему Контракту осуществляются Поставщиком партиями, и по адресам, согласно письменных (по средствам факсимильной связи, электронной почты) заявок Заказчика, в срок не позднее _________ г.

3.3. При выполнении работ Поставщик поставляет только новые, указанные в Приложении №1 к Контракту товары, использование восстановленных деталей недопустимо.

3.4. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару принадлежности и документы, в том числе сертификаты (если сертификация обязательна), подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также подписанные Поставщиком товарные накладные на поставляемый товар.

3.5. Товар поставляется в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам, обеспечивающей сохранность товара от повреждений при его погрузке-выгрузке, перевозке и длительном хранении в складских помещениях. На таре и упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя.

3.6. Поставщик вместе с товаром представляет документы, удостоверяющие соответствие качества товара требованиям настоящего Контракта (техническую документацию предприятий-изготовителей).

3.7. Поставщик обязан обеспечить соответствие качества и иных условий выполняемых им работ обязательным требованиям к работам такого рода (технические регламенты, стандарты, своды правил т.п.), установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям настоящего Контракта.

3.8. При выполнении работ Поставщик поддерживает порядок и соблюдение противопожарного режима и мероприятий по охране труда в помещениях Заказчика, в том числе за свой счет обеспечивать своевременную уборку и вывоз демонтированного оборудования и мусора.

3.9. По дополнительному требованию Заказчика, Поставщик представляет на утверждение Заказчику план-график поставки, установки, подключения, пуско-наладки систем кондиционирования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выдвижения таковых требований.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Произвести поставку оборудования согласно Приложению № 1, настоящего Договора.

4.1.2. Произвести работы по монтажу и пуско-наладке систем кондиционирования, согласно Приложению № 2, настоящего Договора.

4.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить Исполнителю организационные и технические условия для беспрепятственного проведения работ в течение рабочего времени Исполнителя;

4.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя к местам проведения указанных в Договоре работ;

4.2.3. Предоставить помещение для хранения инструмента и расходных материалов;

4.2.4. Своевременно оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Работы выполняются поэтапно. Выполнение каждого этапа работ фиксируется  оформлением Акта выполненных работ соответствующего этапа ответственными лицами Сторон.

5.2. Акт о приемке выполненных работ содержит сведения о видах и объеме выполненных работ, а также перечень поставленного оборудования.

5.3.Подписанный Сторонами Акт о приемке выполненных работ является основанием для оплаты работ Заказчиком в размере, указанном в таком Акте, после предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры на выполненные работы и товарных накладных на поставленное оборудование.

5.4. В срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения работ по настоящему Контракту Поставщик уведомляет об этом Заказчика.

5.5. Для осуществления проверки выполненных Поставщиком работ условиям настоящего Договора Стороны создают комиссию. Для участия в работе комиссии Поставщик обязан командировать своих представителей в трехдневный срок со дня получения письменного уведомления Заказчика. При неявке в установленный срок представителя Акт о приемке выполненных работ составляется без его участия.

5.6. В случае отказа Заказчика от подписания одного из Актов выполненных работ, Заказчик обязан письменно информировать Исполнителя об обнаруженных недостатках и в случае несогласия Исполнителя назначить соответствующую экспертизу.

5.7. Недостатки, выявленные при приемке работ Заказчиком, должны быть устранены Поставщиком в назначенный Заказчиком срок.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность  Заказчика:

6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и составляет 0,03% от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. Заказчик с момента внесения полной/частичной предоплаты не имеет права отказаться от получения оборудования. В случае согласия Поставщика на принятие отказа Покупателя от получения оборудования, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя штрафную неустойку в размере 30 % от стоимости отказного оборудования (в том числе путем вычета данной суммы из сумм внесенной Покупателем предоплаты).

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств  предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере 0,03% от стоимости не выполненных работ.

6.2.2.   Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2.3. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

6.3.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, конфискация или другие действия государственных органов, если они не вызваны виновными действиями Стороны, не исполнившей обязательство.

6.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при исполнении обязательств по Контракту.

6.3.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможности продолжительности такого события. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

6.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

6.3.5.  Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. К отношениям Сторон в части, неурегулированной настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.

7.2. Все споры, которые возникают при исполнении настоящего Договора, Стороны будут решать путем переговоров и в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или в претензионном порядке любая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7.3. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана направить другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

7.4. В случае если ответ по существу претензии не будет дан Стороной, получившей претензию, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантия на товар предоставляется сроком 36 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Гарантия  на выполненные работы составляет 12 месяцев.

8.2. Если в период гарантийного срока  или в период исполнения настоящего Договора будут обнаружены и документально подтверждены некачественно выполненные работы по установке, монтажу и пуско-наладке товара, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Поставщик берет на себя обязательство их устранить за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте о выявленных недостатках. В этом случае, гарантийный срок на исправленный узел или товар, продлевается на период устранения недостатков.

8.3. Для участия в составлении Акта, определяющего некачественно выполненные работы, согласования порядка их устранения, Поставщик обязан командировать своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика.

8.4. Для исполнения гарантийных обязательств и обеспечения наибольшего срока службы поставляемого оборудования, необходимо проводить его обязательное регламентное сервисное обслуживание не менее 1 (Один) раза в год.

В регламентное сервисное обслуживание оборудования входит проведение следующих работ: чистка внутренних и внешних блоков, проверка давления в системе, чистка дренажной системы, проверка количества хладагента в системе и осуществление  дозаправки в случае необходимости, протяжка силовых клемм и т.п.

Регламентное сервисное обслуживание осуществляется организацией, установившей данное оборудование или любой специализированной организацией, имеющей  соответствующие разрешения на осуществление таких работ.

Регламентное сервисное обслуживание не входит в перечень работ, выполняемых в рамках гарантийных обязательств.

Стоимость регламентного сервисного обслуживания определяется организацией, осуществляющей такое  обслуживание.

Гарантия на оборудование аннулируется, если оно не прошло регламентного сервисного обслуживания.

8.5. Условия гарантии действуют в случае соблюдения Покупателем (или клиентом Покупателя) условий, указанных в инструкциях по эксплуатации, гарантийных талонах (при условии их предоставления Продавцом),  своевременного осуществления регламентного сервисного обслуживания (п. 8.4).

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по требованию одной из Сторон судом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Cторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора.

9.3. Заказчик и Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.5. Изменение настоящего Договора, а также его расторжение по соглашению Сторон оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые вступают в силу и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9.6. Каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случае существенного нарушения Контракта другой Стороной.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН