№ _________
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется осуществить поставку Оборудования и экземпляры программ для ЭВМ (далее - «Оборудование»), указанного в Спецификации (Приложение № 1), выполнить работы по проектированию по ценам, указанным в Приложении № 1 (далее – «Работы-1»), а так же выполнить работы по монтажу поставленного Оборудования, (далее – «Работы -2»), по ценам указанным в Спецификации, утвержденной Сторонами в Приложении № 1.
Работы - 1 и Работы - 2 далее совместно именуются «Работы».
1.2. Заказчик обязуется оплачивать стоимость Оборудования и Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Поставить Оборудование и выполнить Работы в соответствии с условиями указанными в п.п. 5.1, 5.6 , 5.14. настоящего Договора.
2.1.2. Осуществить указанные в п./п. 2.1.1 настоящего Договора обязанности качественно и в срок.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять Оборудование и Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.2. Осуществлять оплату Исполнителю в порядке и на условиях настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Общая стоимость Оборудования и Работ, указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – «Цена Договора»), составляет __________ долларов США 00 центов США, включая НДС 18% .
3.1.1. Общая стоимость Оборудования составляет ______,00 (____________) долларов США 00 центов США, в том числе НДС 18%.
3.1.2. Стоимость Работ-1 составляет _____,00 (_________________) долларов США 00 центов США, в том числе НДС 18%.
3.1.3. Стоимость Работ-2 составляет _____,00 (_________________) доллар США 00 центов США, в том числе НДС 18%.
3.1.4. Стоимость экземпляров программ для ЭВМ составляет _____,00 (_________________) доллар США 00 центов США, в том числе НДС 18%.
3.2. Цена Договора включает в себя НДС 18%, все прочие налоги и сборы, стоимость Оборудования, стоимость упаковки, маркировки.
3.3. Цены на Оборудование и Работы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, являются неизменными в течение действия настоящего Договора, за исключением случаев, указанных в п. 7.1 настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик вносит предоплату _________% от Цены Договора, указанной в п.3.1. настоящего договора, в размере __________ доллара США 00 центов, включая НДС 18%, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, указанной на первом листе, на основании счета выставленного Исполнителем.
4.2. Заказчик оплачивает __________ % от стоимости готового к отгрузке Оборудования в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты с даты получения уведомления о готовности к отгрузке партии Оборудования согласно п. 5.7. настоящего Договора, на основании счета, выставленного Исполнителем.
В случае если Заказчик не произведет оплату в указанный срок, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору, при этом к Исполнителю не применяется какая-либо ответственность, предусмотренная настоящим договором.
4.3. Оплата производится в рублях по курсу доллара США, установленного ЦБ РФ на день перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Форма оплаты - безналичная.
4.4. В случае если курс доллара США, установленный ЦБ РФ, на день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя будет отличаться от курса доллара США, определенного на день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на 2% и более, то Стороны определяют долларовый эквивалент поступившей рублевой суммы исходя из курса ЦБ РФ на день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. В случае если долларовый эквивалент поступившей рублевой суммы больше суммы в долларах, предусмотренной по Договору, Исполнитель обязуется перечислить возникшую разницу Заказчику в течение 3-х банковских дней с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, но не ранее получения письменного требования Заказчика на возврат вышеуказанной разницы.
4.6. В случае, если долларовый эквивалент поступившей рублевой суммы меньше суммы в долларах, предусмотренной по Договору, то Заказчик обязуется либо перечислить возникшую разницу в течение 3-х банковских дней, но не ранее получения письменного требования Исполнителя на перечисление вышеуказанной разницы, либо отказаться от неоплаченной части Оборудования/ Работ, согласно Приложения №2 к настоящему Договору.
4.7. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.8. Исполнитель обязуется предоставить оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ счет - фактуру на каждую оплаченную по настоящему Договору сумму, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты оплаты, согласно условиям настоящего Договора.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы-1 в течение 10 (Десяти) рабочих дней (не включая времени на приемку согласно п.5.4.), с наступления поздней из дат:
- заключения Сторонами настоящего договора;
- выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.1. Договора,
- предоставления Заказчиком документов и информации, которая необходима Исполнителю для выполнения Работы-1
Результатом выполнения Работ-1 является следующая проектная документация:
- кабельный журнал;
- принципиальная схема тракта.
Проектная документация передается Заказчику в одной из следующих форм:
- посредством отправки по почте;
- посредством отправки электронных писем;
- вручения Заказчику по Акту о передаче проектной документации.
5.2.Сроки выполнения Работ-1, указанные в 5.1. настоящего Договора, могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке в случаях предусмотренных п. 7.1. настоящего Договора.
5.3. Исполнитель по факту завершения Работ-1 уведомляет Заказчика о завершении вышеуказанных Работ по факсу и/или email: ____________.
5.4. Заказчик обязуется осуществить приемку от Исполнителя проектной документации указанной в п. 5.1. настоящего Договора, по Акту сдачи-приемки Работ-1 (далее «Акт-№1») в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя уведомления, в соответствии с п.5.3. настоящего Договора.
5.5. При наличии у Заказчика претензий к проектной документации, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, Сторонами в сроки, предусмотренные п.5.4. настоящего Договора, подписывается Акт № 1 с составлением к нему дефектной ведомости с перечнем недостатков, которые должны быть устранены Исполнителем своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. После устранения недостатков Исполнитель и Заказчик подписывают Акт об устранении недостатков.
В случае если в сроки предусмотренные п. 5.4. настоящего договора Заказчик не выполнит своих обязательств по подписанию Акта №1 и не представит Исполнителю Акт № 1 с приложением дефектной ведомости, Работы -1 считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
Датой приёмки Работ-1 в этом случае считается дата рассчитанная как дата направления Исполнителем Заказчику уведомления, в соответствии с п. 5.4, плюс 2 (Два) рабочих дня.
5.6. Исполнитель в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, с наступления поздней из дат:
- осуществления Заказчиком платежа в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора;
- подписания Заказчиком Акта №1,
поставляет Оборудование, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору;
при этом отгрузка Товара осуществляется не ранее поступления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ платежа, согласно п. 4.2. настоящего Договора.
Условия поставки – самовывоз из города Москвы
5.7. Исполнитель извещает Заказчика в письменном виде по факсу и/или электронной почте: ___________________о наличии Оборудования на складе Исполнителя и готовности этого Оборудования к отгрузке, о стоимости готового к отгрузке оборудования, а также о сумме подлежащей оплате Заказчиков в соответствии с п. 4.2. настоящего договора не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты отгрузки.
5.8. Оборудование передается Заказчику вместе с инструкциями по эксплуатации, гарантийными талонами и прочей сопроводительной документацией фирм-производителей в объеме, предоставленном фирмами-производителями.
5.9. Передача Исполнителем Оборудования осуществляется уполномоченному представителю Заказчика, при наличии у последнего надлежащим образом оформленной доверенности от Заказчика. Оборудование в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя в день передачи Оборудования Исполнителем Заказчику проверяется на территории Исполнителя по количеству, комплектности, наличию внешних повреждений и ассортименту, а так же на наличие к нему технической документации в объеме, предусмотренном п. 5.8. настоящего Договора. В тот же день, по результатам вышеуказанной проверки, осуществляется приемка Товара по товарной накладной. Датой выполнения Исполнителем своих обязательств по поставке Оборудования (его части) по количеству, комплектности, наличию внешних повреждений и ассортименту является дата подписания Сторонами товарной накладной на Оборудование или его части.
5.10. Все риски, в том числе: гибели, повреждения, утраты и хищения Оборудования переходят от Исполнителя к Заказчику с момента фактической передачи Исполнителем Заказчику Оборудования по товарной накладной в соответствии с п. 5.9 настоящего Договора.
5.11. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для выполнения Работ -2 помещения в течение __ (_______) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Заказчик обязуется по факту готовности помещений к производству Работ-2 уведомить Исполнителя о готовности к предоставлению вышеуказанных помещений. Уведомление должно быть направлено Исполнителю по факсу: _______, либо по электронной почте ________. Проверка готовности помещений к проведению Работ-2 осуществляется представителями Сторон в течение 3-х (трех) рабочих дней от даты получения Исполнителем от Заказчика уведомления о готовности помещений. По результатам проверки составляется Акт о технологической готовности помещений, подписываемый уполномоченными представителя Сторон.
5.12. В случае не выполнения Заказчиком условий п.5.11. Договора Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ-2, либо отказаться от выполнения Работ-2 и потребовать возмещения убытков.
В случае согласия Исполнителя на производство Работ-2 при невыполнении Заказчиком условий п. 5.11. настоящего договора, гарантийные обязательств предусмотренные настоящим договором не применяются, а Исполнитель не несет ответственность:
- за сохранность результата Работ-2;
- сроки выполнения Работ-2;
- качество Работ-2.
5.13. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для выполнения Работ -2 на весь срок выполнения Исполнителем Работ -2 доступ к Оборудованию Заказчика, поставленному в рамках настоящего Договора, предоставить Исполнителю информацию, которая необходима для выполнения Работ-2, иным образом содействовать Исполнителю при выполнении им Работ-2 .
5.14. Исполнитель своевременно и качественно обязуется выполнить Работы-2.
5.15. Исполнитель по факту завершения Работ-2 уведомляет Заказчика о завершении вышеуказанных Работ. Уведомление должно быть направлено по факсу и/или по электронной почте: _____________.
5.16. Заказчик обязуется провести комплексную проверку выполненных Работ-2 в течение 2(Двух) рабочих дней от даты получения уведомления от Исполнителя о завершении Работ-2. В рамках комплексной проверки Заказчик осуществляет, в том числе проверку Оборудования по качеству. По результатам вышеуказанной проверки, Заказчик производит приемку Оборудования по качеству, а также производит приемку Работ-2, что оформляется по Актом сдачи-приемки оборудования и выполненных Работ-2 (далее «Акт №2»). Обязанность Исполнителя выполнить Работы-2 считается исполненной по факту подписания Сторонами Акта №2.
5.17. В случае мотивированного отказа от подписания Акта №2 Сторонами оформляется дефектная ведомость с перечнем недоработок, которые должны быть устранены Исполнителем своими силами за свой счет в сроки согласованные Сторонами.
В случае отказа представителя Заказчика от подписания Акта № 2 в сроки, указанные в п. 5.16 настоящего Договора и не предоставления письменного мотивированного отказа в те же сроки, Работы-2 и Оборудование по качеству считаются принятыми без замечаний.
Датой приёмки Работ-2 и Оборудования по качеству в этом случае считается дата, рассчитанная как дата направления Исполнителем Заказчику уведомления, в соответствии с п. 5.15, плюс 1 (Один) рабочий день.
5.18. Частичные и досрочные поставки разрешены. Досрочное выполнение Работ разрешено.
5.19. Одновременно с Оборудованием Исполнитель предоставляет Заказчику Инструкции по эксплуатации на экземпляры программ для ЭВМ, предустановленные на данное Оборудование и лицензионный договор о предоставлении права использования экземпляров программ для ЭВМ в установленных лицензионным договором пределах, заключаемый путем заключения Заказчиком с Правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре программ для ЭВМ. Начало использования экземпляров программ для ЭВМ Заказчиком означает его согласие на заключение лицензионного договора на условиях Правообладателя.
5.20. Для выполнения Работ по настоящему Договору Исполнитель имеет право без согласования с Заказчиком привлекать любые субподрядные организации. При этом Исполнитель несет ответственность за действия субподрядных организаций, как за свои собственные.
6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
6.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям, изложенным в документации фирм-производителей.
6.2. Оборудование должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования.
6.3. Каждая единица Оборудования должна содержать на упаковке маркировку производителя с указанием типа Оборудования и условий транспортировки.
6.4. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта № 2 (с учетом п. 6.6.).
6.5. Гарантийный срок на Работы-2 составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта № 2.
6.6. Гарантийное обслуживание не распространяется на расходные части (аккумуляторы, видеокассеты, компакт-диски, органайзер, кабели, картриджи и т.п.).
6.7. Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении Исполнителю Заказчиком претензии в отношении качества Оборудования, самого дефектного Оборудования и гарантийного талона на это Оборудование.
6.8. Гарантийные обязательства Исполнителя на Оборудование включают в себя ремонт дефектных деталей Оборудования или неисправного Оборудования в целом. Ремонт дефектных деталей или неисправного Оборудования в целом осуществляется в сроки, предусмотренные обязательствами фирмы-производителя Оборудования.
6.9. Транспортировка Оборудования, подлежащего гарантийному или не гарантийному ремонту не входит в обязанности Исполнителя и осуществляется Заказчиком на адрес, указанный Исполнителем.
6.10. Исполнитель не несет гарантийные обязательства перед Заказчиком в следующих случаях:
- несоблюдения Заказчиком требований Инструкций по эксплуатации, а так же правил, изложенных в технической документации на Оборудование при условии получения таких документов Заказчиком;
- использования Заказчиком Оборудования не по назначению (согласно прилагаемой к Оборудованию технической документации);
- наличия механических повреждений Оборудования;
- в случае если ремонт или замена дефектного Оборудования производились Заказчиком самостоятельно;
- ненадлежащая эксплуатация Заказчиком результата выполненных Исполнителем Работ-2.
6.11. Гарантийное обслуживание Работ-2 осуществляется при предъявлении Исполнителю Заказчиком претензии в отношении качества Работ-2.
6.12. Если в течение гарантийного срока, указанного в п.п. 6.4. настоящего Договора, выявятся дефекты Оборудования, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. 6.10. настоящего Договора, то Поставщик, по требованию Покупателя, в срок от ___ (______) до __ (_______) календарных дней после направления претензии и передачи Оборудования по адресу, указанному Исполнителем, в зависимости от сложности дефекта, без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Покупателя устранит обнаруженные дефекты.
6.13. Если в течение гарантийного срока, указанного в п. 6.5. настоящего договора, выявятся дефекты Работ, не связанные с обстоятельствами, указанными в п. 6.10. настоящего Договора, то Поставщик, по требованию Покупателя, в срок от ___ (______) до __ (_______) календарных дней после направления претензии в зависимости от сложности дефекта, без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Покупателя устранит обнаруженные дефекты.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При несвоевременной оплате, установленной п. 4.1., 4.2. настоящего Договора Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков.
7.2. При несоблюдении Заказчиком условий оплаты, согласно п. 4.2 настоящего Договора, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,03% от задержанной к оплате суммы за каждый календарный день просрочки оплаты но не более 10% от задержанной к оплате суммы.
7.3. При необоснованном отказе Заказчика от приемки заказанного Оборудования Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика оплатить Исполнителю все убытки, связанные с организацией поставки или производства и реализацией заказанного Оборудования третьей стороне.
7.4. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, указанных в п. 5.6 настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплату пени в размере 0,03% от стоимости недопоставленного Оборудования, за каждый день просрочки поставки, но не более 10% от суммы недопоставленного Оборудования.
7.5. В случае нарушения сроков выполнения Работ по вине Исполнителя, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя оплатить пеню, в размере 0,03% от стоимости невыполненных Работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных Работ.
7.6. При невозможности Исполнителя поставить заказанное Оборудование или заменить его по согласованию с Заказчиком на аналогичное, Исполнитель обязуется вернуть сумму, выплаченную Заказчиком за недопоставленное Оборудование, а так же Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплату пени в размере 0,03% от этой суммы за каждый календарный день нахождения данной суммы на р/с Исполнителя, но не более 10% от стоимости недопоставленного Оборудования в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания срока поставки, но не ранее получения от Заказчика письменного распоряжения (претензии) на вышеуказанный возврат, а так же на оплату пени.
7.7. В случае просрочки Исполнителем возврата Заказчику денежных средств, предусмотренных п. 7.6, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от суммы, подлежащей возврату, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% процентов от подлежащей возврату суммы.
7.8. Имущественная и иная ответственность Сторон друг перед другом определяются законодательством РФ и настоящим Договором.
7.9. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в нем характера нарушения и расчета суммы ущерба (неустойки, иных санкций). Направление указанного уведомления является обязательным условием, устанавливающим порядок применения мер ответственности, предусмотренных законодательством и отлагательным условием в соответствии ст. 157 ГК РФ для вступления в силу соответствующего положения статьи 7 Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, но не ограничиваясь: войны, пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, экономической реформы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана с наступлением и прекращением вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме информировать другую Сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде в города Москвы.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель оставляет за собой право по согласованию с Заказчиком в период действия настоящего Договора вносить изменения в Спецификацию.
10.2. В случае, если в процессе исполнения настоящего Договора какая-либо из позиций Товара будет снята с производства, Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право поставить Товар аналогичный или лучшее чем первоначально предусмотренный.
10.3. Документы, подписанные надлежащими лицами, будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены курьером по адресам, указанным в Договоре, а также по телеграфу, факсу, электронной почте при условии документального подтверждения факта и даты получения сообщения другой Стороной и последующей отправки оригинала документа заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
10.5. Если одно или несколько положений настоящего Договора будут признаны недействительными, это не влечет за собой недействительности его других положений.
10.6. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором, утрачивают юридическую силу.
10.7. Все дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.8. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе работы над Договором и в ходе его реализации, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами.
10.9. Договор составлен на ___ (_________) листах, не включая Приложения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
10.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первом листе настоящего Договора, и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств.
11.2. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу для обязательств, возникших на его основе.
Приложения:
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.