Исковое заявление по договору подряда

I. Условия договора подряда:  

I.1. ______ г. между ООО «______» (далее – «Истец») и ООО «______» (далее – «Ответчик») был заключен Договор строительного подряда № ______ (далее – «Договор»). По условиям Договора Истец принял на себя обязательства по проведению комплекса работ (далее – «Работы»), направленных на завершение строительства комплекса недвижимых объектов – «______» (далее – «Объект) (а именно ______ ), расположенных по адресу: ______. При этом Истец выполнял как общестроительные Работы по обустройству внутренних площадей Объекта, так и Работы по монтажу инженерных систем Объекта. 

Как указано в п. 7.1 Договора, выполняемые Истцом Работы должны представляться Ответчику ежемесячно путем направления Ответчику актов о приемке выполненных Работ, составленных по форме КС-2, справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, счетов и счетов-фактур Истца. 

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов Ответчик должен рассмотреть данные документы, согласовать и подписать их, либо в этот же срок представить Истцу письменный мотивированный отказ от приемки Работ, указанных в полученных от Истца актах выполненных Работ. 

Если в течение указанного выше срока Ответчик не представляет мотивированного отказа от подписания представленных Истцом актов формы КС-2, то указанные в данных актах Работы считаются принятыми Ответчиком и подлежат соответствующей оплате (п. 7.4 Договора). 

Оплата Работ, указанных актах КС-2, должна осуществляться Ответчиком в течение 7 (Семи) банковских дней с момента подписания данных актов Ответчиком либо с момента истечения 5 (Пяти) рабочих дней после получения Ответчиком таких актов, если Ответчиком не представлены соответствующие мотивированные возражения (п. 4.3 и 7.4 Договора). 

Как указано в ст. 4 Договора Работы подлежат оплате в следующем порядке: 

1) в течение 7 (Семи) банковских дней с момента получения счета Заказчика Ответчик производит предоплату в размере 10 (Десяти) процентов от стоимости Договора, что составляет ______ рубля 70 копеек (далее – «Авансовый платеж»); 

2) далее Работы оплачиваются 2 (Два) раза в месяц. При этом сумма каждого платежа представляет собой стоимость выполненных в отчетном периоде Работ, указанную в акте КС-2 и справке КС-3, за минусом 10 (Десяти) процентов от полной суммы Авансового платежа.  

I.2. ______ г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору (далее – «ДС-1»). По ДС-1 Истец принял на себя обязательства по выполнению дополнительных работ (далее – «Дополнительные работы»), первоначально не включенных в предмет Договора, на общую сумму ______ рублей 68 копеек. 

Согласно п. 4 ДС-1 Ответчик обязался внести аванс в размере 30 (Тридцати) процентов об общей стоимости Дополнительных работ, указанной в ДС-1, в размере ______ рублей 30 копеек. Данный авансовый платеж был перечислен Ответчиком ______ г. 

В последующем оплата Дополнительных работ должна была производиться 2 раза в месяц по факту выполнения таких работ в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания актов КС-2 и справок КС-3 (п. 4 ДС-1). 

Дополнительным соглашением № ______ от ______ г. (далее- «ДС-2») был сокращен объем Дополнительных работ. Соответственно цена Дополнительных работ была уменьшена до ______ рублей 49 копеек.  

I.3. ______ г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору (далее – «ДС-3»). В соответствии с условиями ДС-3 Ответчик направляет Истцу дополнительный авансовый платеж (далее – «Авансовый платеж 2») в размере ______ рублей 67 копеек (п. 1 ДС-3). Такой авансовый платеж поступил Истцу ______г. 

II. Фактические обстоятельства: 

В процессе выполнения своих обязательств по Договору Истец добросовестно и надлежащим образом выполнял все Работы, указанные в предоставленной ему технической документации. При этом Истец регулярно выставлял Ответчику акты по форме КС-2, в которых отражал фактически выполненный объем Работ, а также материалы, использованные им для производства данных Работ.  К таким актам всегда прилагались справки по форме КС-3, счета и счета-фактуры. 

Такие акты передавались сотрудникам Ответчика, чьи полномочия на представление интересов Ответчика в отношениях с Истцом очевидно явствовали из обстановки (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Полученные через таких представителей акты КС-2 регулярно и в полном объеме оплачивались Ответчиком. Оплата указанных актов КС-2 однозначно подтверждает факт получения Ответчиком таких актов, а также свидетельствует о наличии полномочий сотрудников, принимавших данные акты, на представление интересов Ответчика в отношениях с Истцом. Данные обстоятельства подтверждают то, что между Истцом и Ответчиком сформировался определенный порядок передачи и принятия актов КС-2, а также иных документов, прилагаемых к таким актам. 

Ответчик своевременно произвел Авансовый платеж и Авансовый платеж 2. До ______ г. все выполненные Истцом Работы и Дополнительные работы принимались и оплачивались Ответчиком в полном объеме (хотя в некоторых случаях с просрочкой). То есть ответчик подписывал все представляемые Истцом акты КС-2 и производил надлежащую оплату результатов Работ и Дополнительных работ, отраженных в данных актах. К настоящему времени Ответчик полностью оплатил Дополнительные работы, выполняемые Истцом на основании ДС-1 и ДС-2. 

Работы, выполненные Истцом за период с ______ г. по ______ г., были почти полностью оплачены Ответчиком, но акты КС-2, в которых были отражены данные Работы, Ответчиком не подписывались. Между тем, оплата Работ, отраженных в актах КС-2, очевидно свидетельствует о принятии Ответчиком этих Работ. Задолженность Ответчика за данный период составила ______ рублей 78 копеек. 

Начиная с ______ г. Ответчик необоснованно отказывается подписывать представляемые ему акты КС-2 и соответственно не оплачивает Работы, которые были фактически выполнены Истцом в период с ______ г. по ______ г. Между тем, Работы, отраженные в представленных Ответчику актах КС-2, были выполнены Истцом надлежащим образом, на высоком профессиональном уровне и с полным соблюдением высоких стандартов качества, применимых к результатам подобных работ.

В указанный период Ответчику были представлены следующие акты КС-2 (далее – «Спорные акты»): 

1) Акт КС-2 № ______ от ______ г. за период с ______ г. по ______ г., на общую сумму: ______  рубль 22 копейки (Приложение № 4 к настоящему Иску);

2) Акт КС-2 № 1 от ______ г. за период с ______ г. по ______ г., на общую сумму: ______ рублей 29 копеек (Приложение № 6 к настоящему Иску);

3) Акт КС – 2 № 4 от ______ г. за период с ______ г. по ______ г., на общую сумму: ______  рублей 41 копейка (Приложение № 8 к настоящему Иску); 

4) Акт КС – 2 № 6 от ______ г. за период с ______ г. по ______ г., на общую сумму ______ рублей 68 копеек (Приложение № 10 к настоящему Иску). 

Cпорные акты № ______ были переданы представителям Ответчика, которым ранее передавались полностью принятые и оплаченные Ответчиком акты КС-2. К Спорным актам прилагался полный комплект документов, требующийся по условиям Договора, а именно, справки КС-3, счета и счета – фактуры. Передача Ответчику Cпорных актов № ______, а также передача прилагаемых к ним документов подтверждалась Сопроводительными письмами от ______ г., от ______ г., от ______ г. (Приложения № 5,7 и 9 к настоящему Иску). 

Спорный акт № ______, а также полный пакет установленных Договором документов были направлены Ответчику ______  г. ценным письмом с уведомлением о вручении. Письмо направлялась на нынешний юридический адрес Ответчика. Согласно данным сайта Почты России Спорный акт № ______  и прилагаемые к нему документы были получены Ответчиком ______ г. (Приложение № 11 к настоящему Иску). Данным почтовым отправлением Ответчику были повторно направлены и иные Спорные акты, а также полный комплект прилагаемых к ним счетов и счетов-фактур. 

С учетом того, что из суммы Работ, выполненных Истцом в каждом отчетном периоде, должны пропорционально удерживаться суммы ранее выплаченных Авансового платежа и Авансового платежа 2, то Ответчику фактически были выставлены следующие суммы: ______

Итого сумма к оплате по Спорным актам составила ______ рубля 34 копейки.  

Так как к настоящему времени Ответчик погасил только часть вышеуказанного долга в размере ______  рублей, оставшаяся сумма его задолженности по Спорным актам составляет ______ рубля 34 копейки. 

В связи с тем, что к настоящему времени у Ответчика образовалась задолженность по ранее выставленным актам КС-2 в размере ______ рублей 78 копеек, то общая сумма задолженности Ответчика по выставленным ему КС-2 составляет ______  рубля 12 копеек. 

При этом сумма неотработанного Авансового платежа составляет ______  рублей 26 копеек, а сумма неотработанного Авансового платежа 2 равна ______ рублей 51 копейка. Данные суммы, соответственно, подлежат вычету из стоимости Работ, выставленной Ответчику. 

Таким образом, сумма текущей задолженности Ответчика составляет ______ рублей 35 копеек (далее «Задолженность»).  

Указанная Задолженность остается по настоящее время не оплаченной. Подробный расчет Задолженности прилагается к настоящему исковому заявлению (Приложение № 13 к настоящему Иску).  

В связи с тем, что Ответчик не выплатил Задолженность, ______ г. Истец правомерно приостановил выполнение Работ. При этом Истец руководствовался п. 5.2.1 Договора, согласно которому выполнение работ может быть приостановлено в случае задержки оплаты Работ более, чем на 15 (Пятнадцать) банковских дней, по причинам, не зависящим от нарушения Подрядчиком своих обязательств, установленных Договором.  

 ______ г. Ответчик закрыл Истцу доступ на строительную площадку. 

 ______ г. Ответчику была направлена (или представлена) претензия Истца (письмо № ______ от ______ г.) (далее – «Претензия»), связанная с неоплатой Спорных актов, к которой повторно прилагались Спорные акты со всеми необходимыми приложениями. В данной Претензии Истец обоснованно требовал погашения вышеуказанной Заложенности Ответчика до ______ г. 

Но несмотря на то, что Работы были выполнены Истцом надлежащим образом и в требуемом объеме, а Спорные акты были дважды представлены Ответчику, Ответчик до настоящего времени не погасил свою Задолженность. При этом Ответчик не представил Истцу каких – либо мотивированных возражений, обосновывающих его отказ от принятия и оплаты Работ. В частности, на день подачи настоящего Иска Ответчик не передавал Истцу каких-либо документов, содержащих причины и основания его отказа от оплаты Работ, отраженных в Спорных актах.  

Таким образом, в настоящее время Ответчик необоснованно и неправомерно уклоняется от полной оплаты выполненных Истцом Работ, указанных в Спорных актах. 

III. Правовое обоснование иска:

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, сроки и порядке, которые установлены законом или договором. 

Как установлено п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда предусмотрена оплата отдельных этапов выполняемых подрядчиком работ, то подрядчик обязан осуществлять оплату таких этапов в порядке и сроки, установленные договором. 

Подрядчик вправе приостановить работу в случаях, когда заказчик нарушает свои встречные обязательства по договору подряда, к которым можно отнести и обязанности по надлежащей оплате работ (п. 1 ст. 719 ГК РФ). 

Как указывалось выше, п. 4.3 Договора установлено, что оплата Работ осуществляется в течение 7 (Семи) банковских дней с момента подписания акта КС-2 и справки КС-3, а также получения счета и счета-фактуры Истца. 

При этом выполненные Истцом Работы считаются принятыми Ответчиком, если Ответчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения актов КС-2 и справок КС-3 не подпишет данные документы и при этом не представит Истцу мотивированных возражений, обосновывающих его отказа от подписания и оплаты актов. 

Несмотря на то, что все Работы выполнялись Истцом надлежащим образом и требуемые от Истца документы были дважды представлены Ответчику, сумма Задолженности до сих пор не погашена Ответчиком.   В связи с этим Истец правомерно приостановил выполняемые им Работы. 

IV. Возмещение стоимости оборудования (убытков): 

Во исполнение Договора Истец должен был произвести монтаж вентиляционной установки ______ (приточно-вытяжной установки для бассейна) (далее – «Оборудование»). При этом в силу п. 5.1.14 Договора Истец должен был предварительно согласовать с Ответчиком модель закупаемого Оборудования, а также его производителя.  

Истец предложил Ответчику установить на Объекте Оборудование ______, производимое компанией ______. Подписанием акта согласования материала № ______ от ______ г. (далее – «Акт согласования») Ответчик одобрил закупку и установку вышеуказанного Оборудования (Приложение № ______ к настоящему Иску). От имени Ответчика Акт согласования был подписан ответственным представителем Ответчика на Объекте - ______, назначенным Ответчиком приказом № ______ от ______ г. (Приложение № 16 к настоящему Иску). 

Получив указанное одобрение, Истец заказал Оборудование у поставщика – ООО «______» и произвел ______ % предоплату Оборудования в размере ______  рублей 17 копеек. Оборудование было оплачено Истцом по счету № ______  от ______ г. в безналичном порядке платежным поручением № ______ от ______ г. (Приложения № 17 и 18 к настоящему Иску). 

К настоящему времени Оборудование поставлено в Москву и находится на складе поставщика. Поставщик уведомил Истца о готовности Оборудования к вывозу. 

Между тем, Истец более не заинтересован в приобретении Оборудования, так как Работы были приостановлены, а доступ на Объект закрыт. Кроме того, Истец не ведет строительных проектов, в рамках которых он мог бы установить либо реализовать подобное Оборудование, и проведение таких проектов в ближайшее время не предвидится. При этом, как указано выше, Истец затратил существенную сумму на оплату Оборудования. В связи с этим, ______ г. Истец направил Ответчику требование о принятии Оборудования и возмещении его стоимости. 

Так как приостановление Работ и последующая невозможность использования данного Оборудования на Объекте были вызваны неисполнением Ответчиком обязанности по надлежащей оплате Работ, Истец вправе требовать от Ответчика возмещения убытков (реального ущерба) в размере денежных средств, затраченных на оплату Оборудования (ст. 15 ГК РФ). 

V. Расчет неустойки (пени):

Согласно п. 7.2 Договора Ответчику отведено 5 (Пять) рабочих дней для оценки содержания актов КС-2 и их подписания либо для выставления мотивированного отказа от подписания этих актов. В соответствии с п. 4.3 Договора Работы подлежат оплате в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Ответчиком актов КС-2.  

Как указано в п. 8.1 Договора в случае задержки Ответчиком любых предусмотренных Договором платежей Истец вправе требовать от Ответчика уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от суммы, подлежащей перечислению Истцу, за каждый день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от суммы, подлежащей перечислению. 

Учитывая сумму Задолженности, а также периоды просрочки Ответчика в оплате отдельных сумм Задолженности, сумма пени, рассчитанная по состоянию на 29.04.2015 г., составляет ______  рубль 20 копеек. 

С учетом вышеизложенного и на основании ст. 309, 711 и 746 ГК РФ, ст. 4, 167 АПК РФ ООО «______»