Договор на электромонтажные работы

При составлении договора на электромонтажные работы необходимо учитывать, что отношения возникающие между Заказчиком и Подрядчиком в первую очередь регулируются нормами гражданского кодекса о договоре подряда.

Достаточно большая часть данных норм носит диспозитивный характер (т.е. может быть изменена в соответствии с соглашением сторон), отсюда возникает необходимость каждый раз внимательным образом проверять любой договор (включая типовой договор), либо составлять новый договор для каждого нового объекта.

Достаточно опасно использовать типовые формы договоров без их "привязки" к конкретной ситуации и конкретной Стороне договора, так как интересы Заказчика и Исполнителя прямо противоположны.

В случае если Вы решите самостоятельно составить договор Вы можете использовать форму договора на электромонтажные работы приведенную ниже.

Договор  на электромонтажные работы

№ ______

г. Москва                                                                    ______20_ года

(1) Общество с ограниченной ответственностью «______», в лице Генерального директора ______, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и

(2) Общество с ограниченной ответственностью «______», в лице Генерального директора ______, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить на объектах, описанных в пункте 3 настоящего Договора работы, описанные в пункте 2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить за них оговоренную в пункте 6 настоящего Договора цену.

2. Работы

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика электромонтажные работы в соответствии с предоставленной технической документацией:

(a) монтаж электротехнических установок;

(b) пусконаладка электротехнических устройств.

3. Объекты

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны предоставляться в отношении следующих объектов: ______

3.2. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю доступ на объекты в пределах с 07ч00мин до    19ч00мин в рабочие дни, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.   Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии пунктом 2 настоящего Договора в предусмотренный договором срок;

4.1.2. Выполнить работы лично;

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в сроки и в размере, предусмотренных настоящим Договором.

5.   Права и обязанности Заказчика:

5.1.Заказчик обязуется:

5.1.1. Оплатить выполненные работы в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1.  Требовать выполнения работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6. Цена 

6.1. Стоимость работ, оказываемых  Исполнителем по заданию Заказчика, ______.

6.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 дней с момента  получения счета к оплате Заказчиком.

6.3. Все расходы, связанные с перечислением денежных средств за выполненные работы, несет Заказчик.

7. Срок исполнения

7.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены Исполнителем в срок не позднее ______года.

7.2. В случае, если исполнение Договора  просрочено по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.3. Факт выполнения работ должен быть подтвержден соответствующим актом приемки-сдачи работ, подписанным представителями обеих Сторон.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, работы Исполнителя подлежат оплате в полном объеме.

8.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

9. Особые условия

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонам по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров в 30-дневный срок. Споры, которые не могут быть разрешены путем переговоров  передаются сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.

9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения убытков.

10. Реквизиты и подписи Сторон: