Государственный контракт, договор поставки

Качественное составление любых контрактов +7(916) 229 20 41

 Государственный контракт  № ___

                                               на изготовление театральных кресел
                                                                     
г                                                                                         2012 г.


 ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника __________., действующего  на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора __________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий государственный  контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется изготовить театральные кресла (далее - Товар) собственного производства согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в соответствии с согласованным Заказчиком чертежом и образцом театрального кресла.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить изготовленный Товар.                                                                            
1.3. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
1.4. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар надлежащего качества, соответствующий требованиям и стандартам, предусмотренным для данного вида Товара в разобранном виде.

2. Сроки и условия поставки

2.1. Товар поставляется в количестве и сроках, указанных в Графике поставки Товара (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
2.2 Срок изготовления ___ (_______________) календарных дней со дня поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.
2.3. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза Заказчика, своими силами и за свой счет. Окончательная отгрузка осуществляется только при поступлении денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном объеме цены настоящего Контракта.  В случае необходимости оказания услуг по сборке,  монтажу и креплению театральных кресел – стоимость данных услуг, сроки сборки  согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении.
2.4. Погрузка Товара на автотранспорт Заказчика осуществляется  силами  Поставщика  за счет собственных средств.
2.5. При  погрузке  Товар  должен быть осмотрен  представителем Заказчика по доверенности (юридически правильно оформленной с правом подписания документов),  в  том  числе  должно  быть  проверено соответствие  Товара условиям  настоящего  Контракта, сведениям, указанным  в  товарной  накладной  на  конкретную партию Товара, а также количество и ассортимент Товара.
2.6. При обнаружении недостатков Товара по количеству и (или) ассортименту во время его отгрузки, Заказчик уведомляет об этом Поставщика и составляет соответствующий Акт.
2.7. В случае невыполнения условия,  предусмотренного  пунктом 2.5. настоящего Контракта,  Поставщик  вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения  требований  Заказчика  о  передаче  ему  недостающего количества  Товара.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _________________ (___________________________________), в том числе НДС 18% - _______________________), и отражается в Спецификации к настоящему Контракту (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
3.2. Цена настоящего Контракта является неизменной на весь период действия настоящего Контракта.
3.3. Заказчик по счету Поставщика перечисляет на его расчетный счет аванс в размере ____ от цены настоящего Контракта, указанного в пункте 3.1.
3.4 Поставщик приступает к изготовлению Товара с момента поступления денежных средств на расчетный счет.
3.5. Оплата производится на основании выставленных Поставщиком счетов, счетов-фактур и товарных накладных.
3.6. Окончательный расчет в размере _________ от цены настоящего Контракта согласно п.3.1. производится Заказчиком за  3(три) дня до предполагаемой даты отгрузки Товара.

4. Переход права собственности

4.1. Право  собственности  на поставленный Товар,  риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Заказчику с момента приемки Товара представителем Заказчика по доверенности или самим Заказчиком, и подписания Сторонами товарных  накладных.

5. Обязанности Сторон

             5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Изготовить Заказчику Товар партиями согласно Графика вывоза Товара (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
5.1.2. Своевременно уведомить Заказчика о готовности партии Товара к отгрузке посредством телефонной, почтовой или факсимильной связи за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки.
5.1.3. Одновременно  с каждой отгружаемой партией Товара передать  Заказчику необходимые товаросопроводительные документы (счет - фактура, товарная накладная).
5.1.4. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

              5.2. Заказчик обязан:
 5.2.1. Своевременно уведомить Поставщика о вывозе партии Товара готового к  отгрузке посредством телефонной, почтовой или факсимильной связи за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки.
5.2.2. Обеспечить  своевременную  приемку  и  проверку поставленного Товара по ассортименту, количеству, качеству.
5.2.3. Своевременно сообщить   Поставщику   об  обнаруженных недостатках поставленного Товара.
5.2.4. Произвести   оплату   Товара  в порядке  и  в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Гарантийный срок

Гарантийный   срок  на   поставленный Товар  составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами товарных накладных.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по  настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалось невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
7.3.  В случае нарушения сроков, указанных в п.3.6. настоящего Контракта, Заказчик уплачивает Поставщику, неустойку в размере 1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
7.4. Уплата штрафных  санкций  не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий  Контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "____________ 2012 г.
8.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. При  прекращении   действия  настоящего  Контракта  Стороны  не освобождаются   от  своих  неисполненных  обязательств,  выплаты  штрафа, причитающихся  процентов  и  возмещения  убытков,   возникших  вследствие неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   своих  обязательств  в момент действия настоящего Контракта.
8.4. Изменения  и  дополнения  к настоящему Контракту  совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
8.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны  будут стремиться решать путем переговоров.
8.6. Если же Стороны настоящего Контракта не придут к соглашению, споры  и  разногласия   подлежат   рассмотрению   Арбитражным   судом Санкт - Петербурга и Ленинградской области с соблюдением претензионного порядка.
8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.8. По  вопросам,   не  нашедшим  отражения  в  настоящем Контракте,  Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


Начальник

______________________/__________________/

                 Качественное составление любых контрактов +7(916) 229 20 41