Договор на оказание услуг по обходу трасс газопровода

Договор на оказание услуг по обходу трасс газопровода

№ __________

г. Москва ___________ 2010 года

ООО __________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с одной стороны и
ООО _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _____________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» осуществляет на наружном газопроводе: диаметром _________ мм. , низкого давления, длиной  __________ по адресу: _____________ выполнение периодического обхода трасс газопровода, а именно:
- выявляет утечки газа на трассах газопровода по внешним признакам и газоанализатором - отбор и анализ проб на присутствие газа в камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии 15 метров по обе стороны от газопровода;
- уточняет и следит за сохранностью настенных указателей и ориентиров сооружений;
- выявляет пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами;
- контролирует условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода от повреждений;
1.2. Граница обслуживания обхода трасы газопровода - от места врезки до наружных точек ввода в здание.
1.3. Обход трасс осуществляется -  2 (два) раза в месяц, в рабочие дни.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. К услугам по пункту 1.1. настоящего Договора не относятся:
- текущий и капитальный ремонт газовых сооружений,
- внеплановые аварийные работы на газопроводах,
- ежедневный обход трасс (при строительных работах, при появлении анодных и знакопеременных зон на газопроводе, при появлении застроек на газопроводе и др.)
- реставрация настенных знаков, покраска газопровода,
- комплексное приборное обследование газопровода на герметичность и качество изоляционного покрытия,
- определение технического состояния газопровода (диагностика),
- пуски и перепуски газа.
2.2. «Заказчик» обязуется:
- обеспечивать представителям «Подрядчика» и представителям Управления аварийно-восстановительных работ круглосуточный и беспрепятственный доступ к обслуживаемым газопроводам, к зданиям в радиусе 15 метров от трассы и к подземным коммуникациям;
- немедленно уведомлять «Подрядчика» об обнаружении на трассе газопровода или в зданиях и помещениях запаха газа, немедленно вызывать аварийную службу «04» и до прибытия на место ее представителей принимать меры безопасности, предусмотренные Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03;
- создавать условия для безопасного и безаварийного оказания услуг, выполняемых «Подрядчиком»;
- очищать от снега и грязи городские колодцы инженерных коммуникаций, не застраивать трассу газопровода
- не производить земляные работы на газопроводе без вызова представителей «Подрядчика»;
- содержать настенные указатели и репера газовых сооружений в соответствии с нормативными документами.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых «Подрядчиком» услуг принимается по расчету, согласно приложению № 1, подписанному Сторонами, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Стоимость оказываемых услуг может меняться, о чем «Подрядчик» своевременно уведомляет «Заказчика». Все изменения оформляются дополнительным соглашением.
3.3. Оказываемые услуги, выполняемые чаще установленного графика, а также выполняемые в праздничные дни и услуги, перечисленные в пункте 2.1. в стоимость по данному договору не включены и оплачиваются отдельно по сметным расценкам.
3.4. Ежемесячная стоимость оказываемых услуг составляет __________ (_________), в том числе НДС 18%.
3.5. «Заказчик» производит оплату оказанных услуг, в порядке перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», не позднее шестого рабочего дня месяца, следующего за расчетным. Услуги, оказанные по настоящему договору, считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
3.6. Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуг, уполномоченный представитель «Заказчика» самостоятельно является к «Подрядчику» для получения счета, счета-фактуры за оказанные услуги, акта оказанных услуг и иных документов. «Заказчик» обязан возвратить подписанный со своей стороны акт оказанных услуг в течение семи рабочих дней с момента его получения у «Подрядчика».
3.7. При отсутствии согласия «Заказчика» подписать акт, «Заказчик» обязан в течение семи рабочих дней с момента получения акта направить письменный мотивированный отказ от его подписания. Если в течение 7 (семи) рабочих дней «Заказчик» не представит подписанный со своей стороны акт оказанных услуг или письменный мотивированный отказ, то акт оказанных услуг считается принятым «Заказчиком».
3.8. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг «Подрядчик» вправе взыскать пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Оказание услуг «Подрядчиком» по пункту 1.1. настоящего Договора не освобождает «Заказчика» от соблюдения «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», других нормативно-технических документов и от ответственности за нарушение их требований.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Наличие таких обстоятельств подтверждается документами уполномоченных государственных органов.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.  Договор вступает в силу с 01 января 2011 года и действует по 31 декабря 2011   года, а в части расчетов – до полного их завершения.  
7.2. Настоящий Договор может быть продлен (пролонгирован) дополнительным соглашением Сторон.
7.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, письменно предупредив об этом другую Сторону за один месяц.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Настоящий договор носит конфиденциальный характер. Содержание Договора не может быть передано лицам или организациям, не связанным с исполнением обязательств по Договору.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН