Договор на проведение аттестации рабочих мест

Договор на проведение аттестации рабочих мест

 № ___

"___" _____________ 20__ г.                              

г. __________

    

        _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 

        ООО «__________»,  именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

        

1. Предмет договора.

        Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию работы: «Проведение аттестации рабочих мест в ______________________________________________» согласно утвержденному Заказчиком техническому заданию, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2. Обязанности сторон.

2.1 Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору в течение трех рабочих дней после письменного запроса Исполнителя.

2.1.2. Обеспечить допуск сотрудников Исполнителя и привлекаемых организаций в производственные помещения в случае, если это необходимо для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, оказывать содействие в организации проведения замеров.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Организовать проведение работ по аттестации рабочих мест  в  _____________________________________________________________ ,  на соответствие требованиям охраны труда согласно требований Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.07 г. № 569.

3. Расчеты.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем согласно настоящего договора, составляет – _________________________________________________________________________________________________.

3.2. Сумма указанная в п. 3.1. настоящего договора, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в два этапа: 

3.2.1.  30 % – авансовым платежом.

 3.2.2.  50 %  - не позднее пяти банковских дней с момента подписания акта сдачи - приемки всех работ по настоящему договору.

4. Сроки выполнения.

4.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены Исполнителем и переданы Заказчику в течение ___________ рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Результаты выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору оформляются соответствующим Актом сдачи - приемки работ.

4.3. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан подписать акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. В случае непредставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ в сроки оговоренные в п. 4.3. настоящего договора, работы выполненные Исполнителем считаются принятыми Заказчиком.

5. Ответственность сторон.

5.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по настоящему договору пострадавшая сторона может потребовать от виновной стороны уплату неустойки в размере 0,1% суммы  договора за каждый день неисполнения своих обязательств по настоящему договору, но не более 10% от суммы договора.

5.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

6. Сроки действия договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения договора.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.

8.3. При выявлении в процессе работы в рамках настоящего договора, рабочих мест подлежащих аттестации по условиям труда, не учтенных данным договором, Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику. 

Условия проведения аттестации рабочих мест, указанных в настоящем пункте должны согласовываться дополнительным соглашением к настоящему договору или отдельным договором.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9.3. После подписания договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу.

9.4. Сроки выполнения работы могут изменяться по взаимному согласию между Исполнителем и Заказчиком.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.