Договор на выполнение работ по производству и монтажу рекламы

Договор на выполнение работ по производству и монтажу рекламы

       № ____________________

       

г.__________

«___» ____________ 2011 г.

         Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и

         Общество с ограниченной ответственностью «_______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ________________________________,  действующей на основании Устава, с другой стороны,  

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

РИМ – рекламно-информационный материал клиента Заказчика (баннер, постер, стикер, рекламная вывеска, рекламная  перетяжка, рекламный ролик и т.д.). Наименование клиента Заказчика/наименование бренда клиента Заказчика согласовываются Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

Рекламные конструкции/места – средства, на которых производится размещение РИМ клиента Заказчика, располагающиеся на территории ТРЦ «_________-» по адресу: ______________.

Макет – это образец (эскиз) РИМ клиента Заказчика, который будет размещаться на рекламных конструкциях/местах.  

1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать последнему услуги по организации производства (изготовления) РИМ для их последующего размещения (демонстрации) на рекламных конструкциях/местах, а также по монтажу/демонтажу РИМ (далее - «Услуги1») на рекламных конструкциях/местах, принадлежащих третьему лицу, с которым у Исполнителя заключен соответствующий договор согласно законодательству РФ.

1.2. Заказчик обязуется принимать оказанные Услуги и оплачивать их в порядке, установленном настоящим Договором.

1.3.    Конкретные условия  изготовления продукции определяются Сторонами в соответствующих Приложениях (далее – «Приложения») к настоящему Договору, являющихся  его неотъемлемыми частями. 

           В указанных Приложениях указываются: наименование бренда Заказчика, для которого изготавливается продукция, вид производимой продукции, ее объем, сроки выполнения работ по изготовлению продукции, порядок оплаты, стоимость Услуг, адрес доставки готовой продукции для последующего размещения либо указание на третьих лиц – получателей готовой продукции, если иное специально не оговорено Сторонами, и иные условия оказания Услуг в случае такой необходимости.

          

1.4.   Для выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, неся за их действия перед Заказчиком ответственность в полном объеме согласно условиям  настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Если это оговорено в соответствующем Приложении к настоящему Договору, обеспечить производство цветопробы производимой полиграфической продукции для точного воспроизведения оттенков цветов. Цветопробой является образец, отпечатанный на том же оборудовании и из того же материала, что и предполагаемая Работа, в количестве и размерах, определяемых Сторонами. 

2.1.2. Обеспечить выполнение Работ в сроки, объемах и количествах, согласованных Сторонами в Приложении, по утвержденному Заказчиком оригинал-макету. Допустимыми отклонениями размеров полиграфической продукции являются отклонения, не превышающие 0,5 % от заданных параметров.  

2.1.3. Организовать доставку изготовленной продукции третьим лицам, указанным Сторонами в соответствующем Приложении либо указанным Заказчиком посредством иных средств связи (факс, е-мейл и т.д.), если это стороны оговорили в Приложении.

2.1.4. В случае изготовления бракованной продукции в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика обеспечить выполнение работ по исправлению брака при условии возврата всей бракованной продукции либо предоставления Заказчиком Исполнителю фотографического отчета, фиксирующего факт брака изготовленной продукции. Претензия и отчет могут быть высланы Исполнителю по электронной почте либо по требованию Исполнителя – в документальном виде.

2.1.5. Предоставить своего представителя в случае получения информации от Заказчика о несоответствии количества и/или качества Продукции для составления  двустороннего Акта о несоответствии количества  Продукции,   либо рекламационного акта.

2.1.6. Организовать монтаж РИМ на рекламных конструкциях/местах согласно условиям Приложений.

2.1.7. Своевременно не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с момента предоставления оценить макет РИМ Заказчика, который должен быть направлен Исполнителю не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты размещения. 

2.1.8. Исполнитель вправе консультироваться с уполномоченными государственными органами и администрацией ТРЦ «_________» в разумные сроки до размещения о соответствии сюжета РИМ требованиям действующего законодательства РФ. Если в сюжете будут выявлены нарушения действующего законодательства РФ, Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику внести изменения в сюжет РИМ либо отказаться от монтажа соответствующих РИМ, заблаговременно предупредив об этом Заказчика, при соблюдении условий настоящего договора.

2.1.9. Eсли предоставленный Заказчиком  макет (либо рекламный ролик), указанный в п.2.1.8. настоящего Договора,  (по мнению Исполнителя, администрации ТРЦ «_____» и/или уполномоченных государственных органов) содержит некорректную информацию согласно ФЗ «О рекламе» и законодательству РФ (в результате чего у сторон могут возникнуть отрицательные правовые последствия), то Исполнитель в письменной форме уведомляет об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента получения макета, но не позднее сроков, необходимых Заказчику для внесения корректировок в целях утверждения надлежащего макета до размещения. В противном случае, если согласование затягивается по вине Исполнителя, Заказчик может без последствий (без взимания каких-либо штрафных санкций) отказаться  от конкретного размещения.

В случае не согласия Заказчика с рекомендациями Исполнителя относительно внесений изменений в Макет, Заказчик вправе отказаться от конкретного размещения без взимания каких-либо штрафных санкций. 

Макет считается согласованным с момента получения согласия Исполнителя Заказчиком на монтаж  рекламных материалов согласно макета на рекламных конструкциях по е-mail, факсу.  В любом случае, принятие рекламных материалов  к монтажу Исполнителем будет считаться окончательным согласием Исполнителя на монтаж.

2.1.10. В случае уничтожения, хищений, механических или прочих повреждений РИМ Заказчика третьими лицами (вандализм) незамедлительно (не позднее 3-х рабочих часов с момента обнаружения) уведомить об этом Заказчика с предоставлением фотоотчета об этом электронной почтой (e-mаil) с последующим предоставлением его оригинала. Замена РИМ производится в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения дефектов рекламных материалах на бумажной основе и не более 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения дефектов рекламных материалах на виниловой основе за счет резервного запаса РИМ силами Исполнителя и не подлежит дополнительной оплате Заказчиком.  

2.1.11. Выполнять требования, указанные в п.3.1. настоящего  договора.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.

2.2.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, либо отказаться от размещения РИМ в случае не выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору. При этом Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика за  30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

2.2.3. Заключать с третьими лицами сделки, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия в полном объеме согласно требованиям действующего законодательства РФ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором и Приложениями к нему.

2.3.2. Организовать предоставление Исполнителю макетов РИМ в срок не позднее 15 календарных дней до начала демонстрации соответствующих РИМ. Конкретные сроки Стороны могут согласовать в соответствующем Приложении.   

2.3.3. Предоставить Исполнителю документальное подтверждение достоверности рекламной информации, содержащейся в РИМ, в случае получения соответствующего запроса от Исполнителя.

2.3.4. Обеспечить на РИМ размещение всей информации о рекламируемом товаре или услуге, необходимой в соответствии с требованиями действующего  законодательства РФ при получении соответствующего запроса от Исполнителя.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Исполнителя устранения ненадлежащего состояния произведенных и/или смонтированных РИМ.

2.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае просрочки Исполнителем начала производства и/или монтажа РИМ более чем на 7 (Семь) календарных дней. В этом случае Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о расторжении не менее, чем за 3 (Три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения Договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

3.1. Не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным и с даты окончания каждого календарного месяца изготовления и/или монтажа РИМ согласно условиям соответствующих Приложений, Исполнитель обязан предоставить Заказчику в двух экземплярах Акт об оказанных услугах/выполненных работах и Счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) дней после получения Акта, указанного в п. 3.1. настоящего Договора, подписать такой Акт либо в этот же срок предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания. 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя в порядке и  в размере, указанном в соответствующих Приложениях к Договору. В стоимость услуг Исполнителя также включены любые расходы Исполнителя, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. Оплата осуществляется на основании счетов, выставляемых Исполнителем в рублях.

4.3. Оплата осуществляется в рублях РФ.

4.4. Оплата считается произведенной в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия ответственности в дополнение к установленным настоящим пунктом могут содержаться в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.

5.2. В случае, если Исполнитель нарушил сроки исполнения обязательств по Договору, ненадлежащим образом исполняет обязательства по Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от месячной стоимости размещения РИМ за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременный монтаж рекламных материалов в следующих случаях:

- невозможность монтажа вызвана отсутствием согласия на монтаж собственника помещения, в котором РИМ будут монтироваться / демонстрироваться; 

- несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате Услуг.

5.4. В случае не оплаты Заказчиком выполненных работ Заказчик выплачивает (по требованию Исполнителя) неустойку в размере 0,1% суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.5. В случае изготовления продукции ненадлежащего качества по вине Исполнителя  (несоответствие ее параметрам макета или цветопробе) в согласованные сроки заменить изготовленную продукцию продукцией надлежащего качества своими силами в полном объеме и не позднее сроков, необходимых для последующего размещения и качественного монтажа этой продукции на рекламные конструкции. Устранение указанных недостатков Исполнителем не подлежит дополнительной оплате Заказчиком.

5.6. Все штрафные санкции по настоящему Договору применяются по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в случае и с момента выставления на них претензии с приложением необходимых копий документов.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ________________ включительно. В случае, если ни одна из Сторон не направит другой уведомление о расторжении настоящего Договора в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Договора, последний считается продленным еще на один календарный год.

6.2. Кроме указанных выше случаев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных, предусмотренных законодательством случаях.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Вся предшествующая заключению настоящего Договора  переписка Сторон теряет свою силу с момента вступления Договора в силу и не может быть использована для изменения или прекращения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.

7.2. Полученная в процессе исполнения настоящего Договора информация о коммерческой деятельности любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласования другой Стороны.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при условии их подписания сторонами, а также скрепления их печатями Сторон. При изменении условий Договора, обязательства Сторон возникают в измененном виде с момента заключения соответствующего Соглашения, если иное не предусмотрено самим Соглашением.

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами Договора будут разрешаться путем переговоров и в претензионном порядке. В случае не достижения согласия, спор передается на разрешение Арбитражного суда г. Москвы  в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору, если это ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Сторона признается невиновной, если при той степени заботливости и  осмотрительности,  какая  от  нее требовалась по характеру обязательства и условиям Договора она приняла все меры для надлежащего исполнения обязательства.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, распоряжения иные нормативные документы компетентных государственных органов, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.

8.3. Исполнение обязательств соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме (e-mail, посредством факсимильной связи) и в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств.

8.4. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств Сторону, не известившую о наступлении обстоятельств форс-мажора или допустившую несвоевременное извещение.

8.5. Если данные обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев подряд, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив другую Сторону о расторжении настоящего Договора за две недели и согласовав с ней все спорные вопросы. Для разрешения указанных вопросов создается комиссия из равного количества представителей обеих Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

9.1. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменении своих банковских и иных реквизитов. Сторона, несвоевременно предоставившая такую информацию, несет все связанные с этим убытки.