Договор поставки компьютерного оборудования

Договор поставки компьютерного оборудования

 № ________

г. Москва "__" _________ 2010 г.

    Общество с ограниченной ответственностью “__________”, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
    ООО _________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________________________, действующего на основании ______________. с другой стороны, каждый в отдельности именуемый «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее «Договор») о нижеследующем:
    
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора компьютерное оборудование, программное обеспечение, иное оборудование, именуемое в дальнейшем “Товар”. Наименование, количество, ассортимент и цена Товара устанавливаются Сторонами в соответствие с условиями настоящего Договора.

2.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Товар поставляется отдельными партиями на основании Приложений подписываемых Сторонами.
В приложениях указывается:
- количество и наименование товара,
- дата поставки товара,
- порядок оплаты товара,
- иные условия поставки.
2.2. Условие поставки Товара – доставка товара по адресу: ________________________________. В случае необходимости доставки Товара по адресу, отличному от указанного в настоящем пункте, Стороны согласуют условия доставки наряду с другими условиями в соответствующем Приложении к договору. При этом стоимость доставки Товара включается в стоимость Товара.
2.3. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели, повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки товара от Поставщика. Факт приёмки подтверждается подписью представителя Покупателя в накладных по форме Торг12 Поставщика.
2.4. В случае необходимости выполнения услуг сервисной и технической поддержки, инсталляции Товара, Стороны заключают отдельное соглашение (договор), в соответствии с которым Поставщик организует выполнение заявленных услуг.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость и порядок расчетов, указывается в приложениях к настоящему Договору.
3.2. Цены на товар указываются в рублях или долларах США. При указании цены на товар в долларах США оплата осуществляется в рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на день платежа.

4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
4.1. Поставляемый Товар имеет гарантию производителя в том объеме, как она определена в документации, передаваемой с Товаром.
4.2. Обязательства по гарантийному обслуживанию Товара несет производитель Товара, при этом гарантийное обслуживание проводится официальными сертифицированными сервисными центрами.
4.3. По запросу Покупателя Поставщик предоставляет информацию о месторасположении сервисных центров, если эти сведения не указаны в сопроводительной технической документации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты полученного Покупателем товара Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты неустойки (пеню) в размере 0,2 % от стоимости полученного, но своевременно не оплаченного товара, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от неоплаченной в срок суммы.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,2% от стоимости не поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки со когда товар должен был быть поставлен в соответствии с соответствующим Приложением до дня фактической поставки товара, но не более 10 (десяти) % от стоимости не поставленного в срок Товара.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами Гражданского кодекса, другими законами РФ и иными действующими нормативными актами.
6.2. Споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут стремиться решать путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств. Непреодолимой силой по настоящему договору признаются следующие события: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, блокады, действия и нормативные указания государственных органов, имеющих обязательную силу хотя бы для одной из сторон.
7.2. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности являются справки государственных органов..

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору.
8.2. Обязательства по конфиденциальности, возложенные на каждую Сторону настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию.
8.3. Не может считаться нарушением данного положения о конфиденциальности исполнение Стороной обязанности по предоставлению информации уполномоченным государственным органам в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
9.1. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу от даты подписания и действует в течении 12-ти месяцев. Истечение указанного срока не освобождает Стороны от обязательств, возникших в период действия настоящего Договора.
9.4. Если за 14 (четырнадцать) дней до срока окончания действия Договора Стороны не изъявили желание расторгнуть настоящий договор, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год. Количество продлений не ограничено.
9.5. Обо всех изменениях банковских реквизитов и адресов Стороны обязаны своевременно извещать друг друга в письменном виде. Действия, совершенные по старым адресам до поступления уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
9.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
9.7.  Ежеквартально, в течение  21 рабочего дня, со дня окончания отчетного квартала, Поставщик передает Покупателю оригинал подписанного акта сверки взаиморасчетов, с полной расшифровкой задолженности. Покупатель подписывает и передает Поставщику акт сверки взаиморасчетов в течение 5 рабочих дней со дня получения его от Поставщика

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН