Договор на техническое обслуживание автоматики безопасности
№ ________
г.Москва "20" декабря 2010г.
ЗАО "__________" в лице Генерального директора _________, действующего на основании Устава., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и
ООО "_________" в лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя обязанности по выполнению следующих работ согласно протоколу соглашения о договорной цене: по адресу: ___________
Техническое обслуживание автоматики безопасности и регулирования котлов; Техническое обслуживание газового оборудования.
1.2. Работа, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в соответствии с "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03" и ОСТ 153-39.3-051-2003 "Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки".
1.3. Работа, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в рабочие дни с 8-00 до 18-00.
1.4. При возникновении необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни "Заказчик" уведомляет "Исполнителя" не позднее чем за 10 (десять) календарных дней с указанием даты проведения работ по тел./факсу __________ . Работы в выходные и праздничные дни оплачиваются по отдельному счёту к настоящему Договору.
1.5. "Стороны" устанавливают следующие сроки выполнения работ по настоящему Договору:
начало работ – 01 января 2011г.
окончание работ - 31 декабря 2011г.
1.6. "Исполнитель" обязуется приступать к выполнению работ по техническому обслуживанию оборудованию не позднее 26 числа каждого месяца.
1.7. Перечь выполненных Исполнителем работ, указывается в Актах выполненных работ, подписываемых сторонами.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1. В случае мотивированного отказа "Заказчика" принять работу, "Сторонами" составляется двухсторонний Акт с указанием причин и, при необходимости, с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. При этом доработки, необходимость в которых возникает по вине "Исполнителя", выполняются за счет "Исполнителя"; доработки, возникающие по вине "Заказчика", выполняются за счет "Заказчика".
2.2. Счет-фактура выдается на основании Акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. За выполнение работ в соответствии с настоящим договором "Заказчик" ежемесячно выплачивает "Исполнителю" сумму в размере: ___________ (_______), в т.ч. НДС-18%.
3.2. Оплата "Заказчиком" выполненных "Исполнителем" работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Исполнителя" в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания "Сторонами" Акта (Актов) выполненных работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. "Исполнитель" обязан:
4.1.1. Выполнить работу своим обученным и аттестованным в установленном порядке персоналом.
4.1.2. Ежемесячно предоставлять “Заказчику” Акт (Акты) выполненных работ с приложением Технического Акта (Актов).
4.1.3. Безвозмездно исправить в течение 5 (пяти) календарных дней по требованию “Заказчика” все выявленные недостатки, допущенные "Исполнителем" в процессе выполнения работ.
4.1.4. Выполнять требования Правил безопасности и пропускного режима, действующих на объекте выполнения работ.
4.1.5. Своими силами и за свой счет получить и иметь в ходе выполнения работ все необходимые разрешения (лицензии) для выполнения работ.
4.2. "Заказчик" обязан:
4.2.1. Выделить своего представителя для приемки выполненных работ по данному договору.
4.2.2. Оплатить работы в порядке установленном настоящим договором.
4.3. "Исполнитель" имеет право:
4.3.1. В случае неоплаты "Заказчиком" выполненных Работ в течение двух месяцев подряд, "Исполнитель" вправе приостановить выполнение работ по настоящему Договору в связи с ненадлежащим исполнением обязательств "Заказчиком" до момента полной оплаты имеющейся задолженности у "Заказчика" перед "Исполнителем".
4.4. "Заказчик" имеет право:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой "Исполнителем", не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив "Исполнителю" часть установленной цены, пропорционально части выполненных работ "Исполнителем". В случае если "Заказчик" отказывается от исполнения договора после подписания акта, такой отказ прекращает действие договора в отношении его оставшегося срока действия, но не освобождает "Заказчика" от уплаты выполненной "Исполнителем" работы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственным лицом по выполнению настоящего Договора со стороны "Исполнителя" является _____________________.
5.2. Ответственным лицом по выполнению настоящего Договора со стороны "Заказчика" является ___________________________________________________________________________.
5.3. Сторона, виновная в причинении ущерба другой "Стороне", обязана возместить причиненный ущерб.
5.4. За невыполнение обязательств по настоящему Договору "Исполнитель" и "Заказчик" несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, "Стороны" руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. При нарушении "Исполнителем", не по вине "Заказчика", сроков выполнения работ, он уплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,1% от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10% от стоимости работ за месяц. Взимание указанной пени является правом, а не обязанностью "Заказчика" и производится только по письменному требованию "Заказчика".
5.8. В случае несвоевременной оплаты работ "Заказчик" уплачивает "Исполнителю" пеню в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неуплаченной в срок суммы.
Взимание указанной пени является правом, а не обязанностью "Исполнителя" и производится только по письменному требованию "Исполнителя".
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение возникает из обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть до заключения настоящего договора, таких как стихийные бедствия,
военные действия, блокада, социальные волнения, действия и постановления органов государственной власти, создающих невозможность выполнения обязательств по настоящему договору.
6.2. В случае наступления указанных в п. 6.1. обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору переносится на период действия этих обстоятельств и их последствий, но на срок не более трех месяцев.
6.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в срок не более 2 (Двух) календарных дней письменно известить другую сторону о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.
6.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств будет существовать в течение более трех месяцев, то любая из сторон имеет право расторгнуть договор полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.
6.5. Отсутствие уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы в порядке, предусмотренном п. 6.3 Договора, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства, как на основания для освобождения Стороны от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с его момента подписания и до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору.
7.2. В случае если за месяц до окончания срока действия настоящего договора не одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий договор, договор считается продленный на следующий календарный год.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Приложения к настоящему Договору скрепленные подписями "Сторон" являются неотъемлемыми частями Договора.
8.2. В случае выхода из строя у «Заказчика» обслуживаемого оборудования не по вине "Исполнителя" или обнаружения у «Заказчика» неисправности приборов, деталей или части устройства, "Исполнитель" немедленно уведомляет "Заказчика" об этом и «Стороны» совместно решают вопрос о принятии мер по устранению неисправности.
8.3. При возникновении необходимости работ по замене и ремонту приборов, деталей, частей оборудования "Стороны" заключают Дополнительное соглашение с указанием стоимости работ и материалов.
8.4. Для решения вопросов по данному Договору "Стороны" выделяют своих полномочных представителей.
8.5. После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка по нему теряют силу. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый имеет одинаковую юридическую силу.
8.6. В случае изменения реквизитов одной из "Сторон", данного Договора, она должна сообщить об изменениях другой "Стороне" в течение 10 (десяти) календарных дней.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.