Договор на проведение экспертизы промышленной безопасности документов

 Договор на проведение экспертизы промышленной безопасности документов

№ __________

г. Москва                                                                                              _________ 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «________» (ОГРН № __________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «__________» (ОГРН № _________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2. Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их стоимость. Подрядчик и Заказчик также имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные Договором

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

Экспертиза промышленной безопасности документов, регламентирующих эксплуатацию   взрывопожароопасных производственных объектов (система газопотребления).

1.3. Подрядчик гарантирует, что у него имеются все разрешения и (или) лицензии, необходимые для проведения работ, предусмотренных Договором.

На момент подписания Договора Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии таких разрешений и (или) лицензий.

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также в соответствии с технической документацией и другими требованиями, нормами и (или) правилами, установленными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – «Ростехнадзор») и законодательством о техническом регулировании, и сдать результат работ Заказчику.

2.1.2. Немедленно известить Заказчика путем направления в его адрес письменного уведомления и до получения от него письменных указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической и иной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.3. Сообщить Заказчику о необходимости выполнения дополнительной работы и увеличения сметной стоимости работы в случае, если в ходе выполнения работ такая необходимость будет выявлена Подрядчиком.

2.1.4. Если в процессе выполнения  работ по Договору выясниться неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить их и незамедлительно письменно информировать об этом Заказчика. Целесообразность продолжения работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

2.1.5. Выполнить работы в соответствии с подготовленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком заданием на проектирование. Задание на проектирование должно быть подготовлено Подрядчиком в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента уплаты Заказчиком аванса в соответствии с настоящим договором.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Сдать результат работы досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.2.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работы по Договору субподрядчиков. Ответственность за качество работ, выполненных субподрядчиками, несет Подрядчик.

2.2.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков при неполучении от Заказчика ответа на уведомление о приостановке работы, направленное в порядке, предусмотренном п. 2.1.3. Договора, в течение десяти (10) рабочих дней с момента его отправления.

2.2.4. Требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков выполнения работ, либо увеличения указанной в Договоре стоимости работ при неисполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 2.3.6. Договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Подрядчику по его требованию техническую и иную документацию в объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком работ в соответствии со списком указанным в Приложении № 1 к настоящему договору.

2.3.2. Дать указания Подрядчику о дальнейших действиях в течение десяти (10) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.1.3. Договора.

2.3.3. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в порядке, предусмотренном Договором и законодательством.

2.3.4. Принять выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

2.3.5. Оплатить выполненные работы в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

2.3.6. Нести иные обязанности, предусмотренные статьей 762 ГК РФ.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Статья 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

       3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет ___________ рублей 00 коп (_____________ 00коп.), в том числе: НДС (18%) – _________ рублей ___ коп.

3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик производит Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работы, указанной в п. 3.1. Договора, что составляет ________ руб.00 коп.,  в том числе НДС (18 %) – _________ руб. ____ коп.

3.3. При перечислении денежных средств на расчетный счет Подрядчика в платежных документах Заказчик обязан делать обязательную ссылку на номер и дату подписания Договора.

3.4. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате стоимости работ по Договору, является дата зачисления денежных средств на банковский счет Подрядчика.

3.5. Заказчик выплачивает Подрядчику оставшуюся стоимость работ в течение трех (3) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

3.6. Стороны до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена сдача-приемка работ, производят сверку взаимных расчетов, результаты которых оформляются двусторонним актом в двух экземплярах, подписываемых Сторонами.

Оригинал акта сверки взаимных расчетов в двух экземплярах направляется Подрядчиком по почте или с помощью курьерской почты Заказчику. Заказчик в течение трех (3) рабочих дней с момента получения акта сверки взаимных расчетов возвращает Подрядчику один экземпляр акта, заверенного корпоративной печатью Заказчика и подписанного его уполномоченным лицом.

В случае расхождения учетных данных Подрядчика с учетными данными Заказчика, акт сверки взаимных расчетов подписывается Заказчиком с указанием имеющихся расхождений.

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ: 90 (девяносто) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 3.2. Договора.

Статья 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершению работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки результата работ, выполненных Подрядчиком.

Одновременно Подрядчик направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный по установленной форме, с приложением к нему заверенного Подрядчиком заключения экспертизы промышленной безопасности.

При отказе Заказчика от получения уведомления о завершении работ и (или) акта сдачи-приемки работ такие документы отправляются в адрес Заказчика почтой ценным письмом с описью вложения.

5.2. Заказчик в течение трех (3) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результатов работы обязан осуществить приемку результата работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работы. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа Заказчика от принятия результата работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

5.3. При мотивированном отказе Заказчика от принятия результата работы, Сторонами в течение трех (3) рабочих дней составляется двусторонний акт с изложением замечаний Заказчика и указанием перечня необходимых работ и сроков их выполнения.

Основаниями для отказа в приемке работ являются несоответствие результата работ требованиям законодательства о техническом регулировании, а также требованиям, изложенным в Договоре.

5.4. В случае уклонения Заказчика от приемки результатов работы, уклонения Заказчика от подписания акта сдачи-приемки результата работ или немотивированного отказа от приемки результата работы, работы считаются выполненными Подрядчиком и подлежат оплате.

5.5. Подрядчик возвращает Заказчику всю техническую документацию, включая документацию, изготовленную Подрядчиком, после проведения окончательного расчета с Подрядчиком и оплаты оставшейся суммы стоимости работ по настоящему Договору в течение 5 рабочих дней.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами обязательств по Договору, они несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

Статья 7. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору по основаниям, установленным законодательством РФ.

 Статья 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, по возможности, будут решаться путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения стороной претензии устанавливается равным пятнадцати (15) рабочим дням с момента получения претензии.

8.2. Неурегулированные Сторонами разногласия в связи с Договором рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в порядке, установленном законодательством РФ

Статья 9. ПЕРЕУСТУПКА

Права и обязанности Сторон по Договору не подлежат переуступке или передаче третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, исключая случаи передачи Подрядчиком части прав и обязанностей по Договору субподрядчику.

Статья 10. ПОЛНОТА ДОГОВОРА

Настоящий Договор, включая все его приложения и дополнительные соглашения (при их наличии) составляет  всю полноту соглашения Сторон Договора и заменяет все предварительные переговоры, обещания, договоренности, соглашения, письма и (или) презентации любого рода касаемо предмета переговоров, которые вошли и стали неотъемлемыми частями настоящего Договора. Договор не может толковаться, модифицироваться и дополняться за исключением дополнительных письменных соглашений, подписанных Сторонами Договора.

Статья 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые термины и определения, как приведенные, так и не приведенные в настоящем Договоре, названия статей и (или) отдельных пунктов, содержащиеся в тексте Договора, употребляются исключительно для удобства понимания его содержания и не могут использоваться Сторонами и (или) третьими лицами для установления  содержания каких-либо прав и обязанностей любой стороны, установленных Договором и (или) для их толкования. 

11.2. В тексте Договора Заказчик и Подрядчик именуются индивидуально как “Сторона” или совместно как “Стороны”.

11.3. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

11.4. Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях, прямо предусмотренных условиями Договора или в соответствии с нормами законодательства РФ.

11.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Стороны допускают оперативное подписание документов, дополнений и изменений к Договору с использованием телеграфной, факсимильной и электронной видов связи, позволяющей достоверно установить отправителя с последующей досылкой оригиналов почтой.

11.7. В случае изменения местонахождения организации Стороны, ее почтовых и (или) банковских реквизитов, она обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону. Любые уведомления (сообщения, письма и т.п.), направленные по почтовым реквизитам, имеющимся в Договоре, будут считаться надлежащим исполнением обязанностей Стороной, направившей такое уведомление (сообщение, письмо и т.п.), независимо от того, получила или нет другая Сторона такое уведомление (сообщение, письмо и т.п.).

Статья 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН