Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой

Договор поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение комплекса работ по поставке и монтажу сборно-разборного бассейна [_______] , размером [_______] метров и системы водоподготовки (далее - «Работы») на объекте «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в [_______], расположенного по адресу: [_______] (далее «Объект») в соответствии с утверждённой Подрядчиком технической документацией и Сметой (Приложение № 1 к Договору).

1.2. В рамках настоящего договора Субподрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется:

1.2.1. подготовить рабочую документацию;

1.2.2. изготовить Оборудование;

1.2.3. осуществить таможенное оформление в стране изготовителя (Испания)

1.2.4. осуществить поставку Оборудования в порт города Владивостока;

1.2.5. осуществить таможенное оформление на российской таможне в порту города Владивостока;

1.2.6. выполнить монтажные Работы; 

1.2.7. выполнить пусконаладочные Работы;

1.2.8. оформить исполнительную документацию;

1.2.9. составить инструкцию на русском языке о правилах эксплуатации смонтированного оборудования.

Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ на Объекте, обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. 

1.3. Субподрядчик обязуется полностью выполнить предусмотренные Договором обязательства в сроки, установленные настоящим договором при условии соблюдения Подрядчиком условий, прописанных в настоящем Договоре.

                         Статья 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора определяется Сметой (Приложение № 1) и составляет сумму __________ (________________ тысяч) евро, в том числе НДС (18%) в сумме  _____ (_______________________________) евро. 

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя все затраты Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств, указанных в п. 1.2. настоящего договора, включая  проезд персонала к месту выполнения Работ и обратно не более трех раз (в случае если не по вине Субподрядчика возникнет необходимость в проезде персонала более 3 (трех) раз Подрядчик обязан компенсировать данные расходы Субподрядчику). При необходимости дополнительного выезда персонала Субподрядчика на Объект расходы по проезду «туда и обратно» несет Подрядчик путем оплаты представленных провозных документов.

Грузоотправитель (Испания) формирует контейнеры в необходимом количестве и необходимой емкости, помещает сопроводительные накладные на русском языке, закрывает пломбами.

Стоимость контейнеров, указывается в Смете  и должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику при перечислении первого авансового платежа в размере 60% (шестьдесят процентов) включая НДС, от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора.

2.5. Стороны договорились о следующем порядке оплаты по Договору: 

2.5.1. Подрядчик выплачивает Субподрядчику авансовый платеж в размере 60 (Шестидесяти) %, включая НДС, от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты предоставления счета Субподрядчиком, но не позднее [дата].

Авансовый платеж в размере 60 (Шестидесяти) %, включая НДС, от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, уплачивается за:

(а) подготовку рабочей документации;

(б) изготовление Оборудования;

(в) осуществление таможенного оформления в стране изготовления (Испания).

2.5.2. Подрядчик перечисляет субподрядчику авансовый платеж в размере 25 (Двадцати пяти) %, включая НДС, от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения уведомления от Субподрядчика путем электронного сообщения на адрес электронной почты Подрядчика: [_______] о готовности  Оборудования к отгрузке со склада в Испании.

Авансовый платеж в размере 25 (Двадцати пяти) %, включая НДС, от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, уплачивается за поставку Оборудования в порт города Владивостока.

2.5.3. Подрядчик перечисляет Субподрядчику авансовый платеж в размере 10 (Десяти) %, включая НДС, от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения уведомления от Субподрядчика путем электронного сообщения на адрес электронной почты Подрядчика:  [_______] о прибытии и приемки Оборудования уполномоченными представителями Сторон в порту г. Владивосток.

Авансовый платеж в размере 10 (Десяти) %, включая НДС, от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора уплачивается за таможенное оформление на российской таможне в порту города Владивостока.

2.5.4. Подрядчик осуществляет авансовый платеж в размере 3 (трех) %, включая НДС, от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 25 (Двадцати пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных Работ (КС-2) 

Авансовый платеж в размере 3 (трех) %, включая НДС, от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора уплачивается за:

(а) выполнение Работ;

(б) оформление исполнительной документации;

(в) составление инструкции на русском языке о правилах эксплуатации смонтированного оборудования.

2.5.5. Подрядчик осуществляет окончательный расчет в размере 2 (двух) % от стоимости настоящего Договора, предусмотренной в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 25 (Двадцати пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта пусконаладочных работ. 

2.6. Изменение стоимости Договора не допускается иначе, как по соглашению Сторон. 2.7. Любые дополнительные виды работ, не предусмотренные настоящим Договором, а также приложениями к нему, которые возникают в ходе исполнения Договора, дополнительно оплачиваются Подрядчиком только при условии письменного подтверждения со стороны Подрядчика о необходимости проведения этих работ и подписания Дополнительного соглашения.

2.8. Изменения Цены Договора, произошедшие в случаях, предусмотренных в п. 2.7. настоящего Договора, осуществляются путём подписания Сторонами Дополнительных Соглашений к настоящему Договору.

Статья 3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.  До [дата] года Подрядчик готовит и передает Субподрядчику по акту приема-передачи проектную документацию в следующем составе:

- План этажа с обозначением расположения ванны бассейна, с привязками последней к осям здания. Чертеж марки Архитектурного Решения, далее по тексту «АР», исполнительную схему основания (дна);

- План этажа, с обозначением технических помещений, предназначенных для размещения оборудования водоподготовки. Чертеж марки АР.

- Продольный и поперечный разрезы здания, плоскость сечения которых проходит по ванне бассейна и техническому помещению.

- Технические условия на подключение теплообменников нагрева воды в ванне бассейна к системе теплоснабжения здания (параметры теплоносителя в холодный и теплый периоды года);

- Технические условия на подключение к системе холодного водоснабжения (расчетная температура воды, напор)

3.2. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Проектной документации, при условии зачисления на расчётный счет Субподрядчика авансового платежа согласно п. 2.5.1. настоящего Договора, Субподрядчик разрабатывает и передает на утверждение Подрядчику по акту приема-передачи Рабочую документацию на русском языке  (Приложение 2) в следующем составе:

- Рабочая документация на устройство конструкции корпуса бассейна;

- План и разрез корпуса ванны бассейна, с обозначением конструкций крепления (контрфорсов), и не занимаемого пространства вокруг ванны.

Рабочая документация также может быть передана в электронном виде посредством направления на адрес электронной почты - [_______]

3.3. Подрядчик обязан согласовывать Рабочую документацию в течение [количество дней] рабочих дней с момента ее получения от Субподрядчика. В указанный в настоящем пункте Договора срок Подрядчик обязан подписать Рабочую документацию или направить в адрес Субподрядчика мотивированные замечания. 

В случае отправки дополнительных замечаний или предложений сроки исполнения обязательств по настоящему Договору Субподрядчика сдвигаются на срок доработки Рабочей документации и утверждения ее Подрядчиком. В случае, если Подрядчик не подписал Рабочую документацию и не направил в адрес Субподрядчика мотивированные замечания, то Рабочая документация считается согласованной. 

При этом при не утверждении Рабочей документации, как это указано в настоящем пункте, Субподрядчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке и возвратить в течение 7 (семи) календарных дней уплаченный авансовый платеж, указанный в п. 2.5.1. настоящего Договора, за вычетом расходов, понесенных Субподрядчиком в связи с настоящим договором, которые в любом случае не могут превышать 5% (пять) процентов от цены настоящего договора.

3.4. Субподрядчик обеспечивает изготовление Оборудования, контролирует сроки его производства.

Сроки производства Оборудования не могут быть более [_______] календарных дней с момента согласования Заказчиком Рабочей документации и получения аванса, предусмотренного п. 2.5.1. настоящего Договора.

По прибытии Оборудования на склад в Испании, Субподрядчик направляет Подрядчику письменное Уведомление о готовности Оборудования к отгрузке путем электронной  связи (на адрес:  [_______] ). С момента отправки данного уведомления обязательства Субподрядчика по подготовке рабочей документации, осуществлению таможенного оформления в стране изготовителя (Испания) и изготовлению Оборудования, считаются выполненными. 

3.5. Субподрядчик осуществляет доставку Оборудования морским транспортом из порта отгрузки Грузоотправителя (Испания) до порта г. Владивосток своими силами не позднее [_______] календарных месяцев с момента согласования Подрядчиком рабочей документации, при условии выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему договору.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, независящих от Субподрядчика, но которые влекут за собой изменение сроков поставки Оборудования до порта Владивосток, Субподрядчик вправе увеличить предусмотренные сроки поставки и в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме путем отправки электронного или факсимильного сообщения уведомить Подрядчика об изменениях сроков поставки с указанием объективных причин для изменения сроков доставки Оборудования.

3.6. В порту г. Владивосток Субподрядчик осуществляет таможенное оформление и в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика проверяет соответствие комплектности, качества Оборудования с оформлением необходимых документов. По итогам проверки соответствия комплектности, качества Оборудования составляется Акт о проверке комплектности, подписываемый представителями Сторон. 

После составления Акта о проверке комплектности обязательства Субподрядчика по поставке Оборудования в порт города Владивостока считаются выполненными.

После передачи (либо направления в адрес Подрядчика по почте или курьерской службой) документов, подтверждающих таможенное оформление Оборудования, обязательства Субподрядчика по осуществлению таможенного оформления оборудования на российской таможне в порту города Владивостока (пункт 1.2.5. настоящего Договора), считаются выполненными. 

В случае передачи документов, подтверждающих таможенное оформление Оборудования представителю Подрядчика Сторонами, составляется Акт в свободной форме, который является доказательством вручения Подрядчику указанных документов. 

3.7. После того как Подрядчик своими силами и средствами осуществит доставку Оборудования до места проведения Работ на Объекте, Подрядчик обязан известить Субподрядчика о факте доставки Оборудования.

 Подрядчик не менее чем за [_______] рабочих дней извещает Субподрядчика о готовности Объекта к монтажным Работ и необходимости прибытия персонала путем электронного сообщения на адрес:  [_______] .

После прибытия представителей Субподрядчика для производства Работ на Объекте, Подрядчик обязан сопроводить представителей Субподрядчика к месту хранения Оборудования и предъявить Оборудование для осмотра и испытания представителям Субподрядчика.

По итогам осмотра и испытания Оборудования представителями Сторон составляется Акт приемки оборудования для монтажа. С момента составления Сторонами Акта приемки оборудования для монтажа обязательства Подрядчика по доставке Оборудования до места проведения Работ считаются выполненными.   

В случае если Оборудование не будет доставлено на Объект силами и средствами Подрядчика в течение [укажите, пожалуйста, количество дней] с момента передачи документов, подтверждающих таможенное оформление Оборудования представителю Подрядчика, Субподрядчик вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке и требовать оплаты неустойки в размере [укажите, пожалуйста, размер процентов] от Цены договора (пункт 2.1. настоящего договора). 

В случае если после осмотра и испытания Оборудования представителями Субподрядчика будет выявлено ненадлежащее состояние Оборудования, возникшее по причинам, за которые отвечает Подрядчик, в частности повреждения Оборудования при транспортировке или хранении, Субподрядчик вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке и требовать оплаты неустойки в размере [укажите, пожалуйста, размер процентов] от Цены договора (пункт 2.1. настоящего договора), либо требовать увеличения стоимости Работ. 

3.9. Субподрядчик обязуется выполнить монтажные работы в срок не более 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты составления Сторонами Акта приемки оборудования для монтажа.

После завершения монтажных работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт о завершении монтажных работ. Подрядчик обязан подписать указанный Акт или представить Субподрядчику мотивированный отказ от подписания в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления Субподрядчиком Акт о завершении монтажных работ Подрядчику.

3.10. Субподрядчик обязуется выполнить пуско-наладочные работы в срок не более 3(три) рабочих дня с момента направления Подрядчиком уведомления Заказчику о готовности инженерных систем Объекта, направляемого на адрес электронной почты: [_______] , при условии подписания Подрядчиком Акта о завершении монтажных работ.

После завершения пусконаладочных работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт сдачи-приемки. Подрядчик обязан подписать указанный Акт или представить Субподрядчику мотивированный отказ от подписания в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления Субподрядчиком Акта сдачи-приемки.

3.11. Право собственности, а также риск случайной гибели либо повреждения Оборудования переходят к Подрядчику после окончания Работ и подписания Акта сдачи-приемки Сторонами.

3.12. В срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Субподрядчик обязан передать Подрядчику исполнительную документацию и инструкцию на русском языке. 

Указанные документы могут быть направлены на адрес электронной почты Подрядчика  [_______] , с момента направления указанных документов, обязательства по передать Подрядчику исполнительную документацию и инструкцию на русском языке считаются выполненными.   

Статья 4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Субподрядчик  гарантирует:

4.4.1. Соответствие качества поставляемого Оборудования нормам завода-изготовителя, а  комплектность - Приложению №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4.2. Соответствие упаковки нормам завода-изготовителя, сохранение целостности во время транспортирования и надежную защиту от механических повреждений.

4.2. Оборудование должно сопровождаться сертификатом соответствия и санитарно-эпидемиологическим заключением (в соответствии с законодательством РФ), а также инструкцией по монтажу и эксплуатации на русском языке.

4.3. Приемка Оборудования по качеству, ассортименту, количеству и комплектности будет осуществляться в присутствии уполномоченных представителей Сторон в порту г. Владивосток. Не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до прибытия Оборудования в порт г. Владивостока  Субподрядчик  извещает  об этом Подрядчика путем электронного сообщения на адрес [_______] .

4.4. В случае несоответствия Оборудования, доставленного в порт г. Владивостока,  по количеству, качеству, ассортименту или комплектности оформляется «Акт об установлении расхождений при приемке товарно-материальных ценностей» (форма ТОРГ-2)  с подтверждающими факт расхождения файлами (фото, видео и т.д.) в двух экземплярах и направляют каждый в свои управления.  

4.5. Одновременно с Актом об установлении расхождений при приемке товарно-материальных ценностей» (форма ТОРГ-2) Подрядчик вправе направить в адрес Субподрядчика претензию с указанием выявленных несоответствий. Подписанный экземпляр Акта, скрепленный печатью Субподрядчика, должен быть в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения Субподрядчиком отправлен в адрес Подрядчика. При этом Субподрядчик вносит изменения в данные по отгрузке товара и направляет Подрядчику измененную (исправленную) счет-фактуру, с учетом отклонений, соответствующих указанному Акту.  

В этом случае Субподрядчик осуществляет допоставку недостающих изделий или замену поврежденных за свой счет и в  сроки, согласованные с Подрядчиком. Подрядчик оплачивает  стоимость  только  недостающих  изделий.

В случае не согласия, Субподрядчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта и Претензии отправить мотивированный отказ в адрес Подрядчика.

4.6. Требования Подрядчика и Субподрядчика, возможность предъявления которых установлена законом РФ и настоящим Договором, подлежат рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления о выявленных нарушениях (Акт и/или претензия с подтверждающими фактами в виде фото и/или видеоматериалов).

Статья 5. ГАРАНТИИ

5.1. Субподрядчик гарантирует, что в течение [_______] месяцев с даты подписания Сторонами Акт сдачи-приемки надлежащее качество Работ в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами, действующими в РФ, и условиями настоящего Договора, а также устранение недостатков.

5.2. Субподрядчик устанавливает гарантийный срок на Оборудование в течение [_______] месяцев с момента подписания Сторонами Акт сдачи-приемки..

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата выполненных Работ обнаружатся недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик извещает Субподрядчика о необходимости устранения недостатков с предоставлением подтверждающих документов (фото, видео и т.д.). Субподрядчик должен направить своего представителя для составления Акт о выявленных недостатках работы в согласованные Сторонам Сроки.

5.4. Субподрядчик за свой счёт обязан устранить выявленные недостатки в сроки, согласованные с Подрядчиком, с учетом необходимого времени на производство и поставку необходимого Оборудования, если без этого не возможно устранение недостатков.

5.5. Гарантийный срок на Работы продлевается на период устране¬ния недостатков.

5.6. Гарантия Субподрядчика не распространяется на дефекты, возникшие  вследствие неправильного использования, применения не по назначению Оборудования, повреждениям вследствие несоблюдения эксплуатирующей организацией технических инструкций, на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны Подрядчика или третьих лиц. В случае возникновения споров между Подрядчиком и Субподрядчиком по причинам возникновения недостатков, Субподрядчик обязуется провести независимую экспертизу для определения причин неисправности. Расходы на экспертизу несёт виновная Сторона. 

Статья 6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязуется:

6.1. Своими силами и за свой счет (включая расходы по погрузке / разгрузке) доставить Оборудование из порта города Владивосток до места производства Работ. С момента передачи Субподрядчиком Оборудования Подрядчику для доставки Оборудования к месту производства Работ (пгт. [_______]), Подрядчик несет ответственность за утрату или повреждение Оборудования.

6.1.1. Передать Субподрядчику площадку (фронт) для производства Работ по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.1.2. Подрядчик обеспечивает надлежащее складирование на Объекте опломбированных контейнеров в ожидании прибытия персонала Субподрядчика для выполнения Работ.

6.2. Оформить пропуски для въезда персонала Субподрядчика на [_______]. 

6.3. Обеспечить место для безопасного хранения Оборудования на период выполнения Работ без доступа посторонних лиц. При этом Подрядчик должен обеспечить сохранность смонтированного Оборудования Субподрядчиком до момента подписания Акта сдачи-приемки.

6.4. Рассматривать и одобрять в срок, не более [_______] рабочих дней с момента получения от Субподрядчика письма, предложения, приложения или дополнения к настоящему Договору и другие документы, необходимые для успешной установки Оборудования на территории Объектов Подрядчика, а в случае несогласия с ними – в тот же срок направлять аргументированный отказ.

6.5. Осуществлять технический надзор за производством Работ.

6.6. Принимать у Субподрядчика скрытые работы с подписанием соответствующих актов приёмки скрытых работ при условии уведомления Субподрядчиком Подрядчика о проведении скрытых работ не менее чем за 2 (два) рабочих дня.  

6.7. Принять у Субподрядчика выполненные Работы по Акту о приёмке выполненных работ (КС-2), с приложением Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 каждого документа в двух экземплярах. 

6.8. Производить оплату по настоящему Договору в порядке и сроки, , предусмотренные настоящим договором.

6.9. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Договора.

6.10. Подрядчик имеет право беспрепятственного доступа к Работам Субподрядчика для проверки хода и качества выполняемых Работ.

6.11. Подрядчик обязуется подвести в техническом помещении все необходимые коммуникации согласно Рабочей документации.

6.12. Подрядчик обязуется своими силами или с привлечением третьих лиц организовать вывоз мусора, собранного Субподрядчиком в специально отведенное место, за пределы Объекта.

Субподрядчик обязуется:

6.13. Своими силами, или с привлечением третьих лиц, качественно выполнить и сдать Подрядчику Работы в объёме и в сроки, предусмотренными настоящим Договором в соответствии с Рабочей документацией, предоставляемой Субподрядчиком и утверждённой Подрядчиком, и действующим законодательством РФ. Субподрядчик несет ответственность за привлеченных  к Работам третьих лиц. Должен иметь допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6.14. Назначить своего представителя, ответственного за проведение монтажных и пусконаладочных работ, соблюдение техники безопасности, пожарной и электро безопасности.

6.15. Сразу после получения соответствующего требования от Подрядчика направить паспортные данные на персонал, направляемый на Объект для оформления пропусков в пограничную зону.

6.16. Использовать при производстве Работ Оборудование, материалы, изделия, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ в количестве и комплектации, соответствующие условиям настоящего Договора, технической документации, действующим в РФ строительным нормам и правилам.

6.17. Передать Подрядчику всю документацию, относящуюся к Оборудованию, включая паспорта качества, сертификаты, инструкции и правила по эксплуатации и т.д на русском языке

6.18. Надлежащим образом выполнить Работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.19. Предоставлять Подрядчику, по его требованию, необходимую письменную информацию о ходе подготовки и выполнения монтажных и пусконаладочных Работ по настоящему Договору.

6.20. За собственный счёт переделать Работы, признанные и обоснованные техническим надзором Подрядчика неудовлетворительными или выполненными из некачественных материалов в согласованные Сторонами сроки.

6.21. Выполнить дополнительные объёмы Работ, необходимость выполнения которых возникла   по вине Субподрядчика, без компенсации затрат Подрядчиком.

6.22. В установленный Сторонами срок устранить недостатки выполненных Работ, выявленные при приёмке результата Работ, но не препятствующие приёмке в целом.

6.23. Соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности выполняемых Работ. 

6.24. Немедленно в письменном виде известить Подрядчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе при обнаружении вероятности нанесения ущерба Объектам Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить выполняемые Работы. 

6.25. Выполнять в полном объёме все свои обязанности, предусмотренные другими статьями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. 

6.26. Проводить консультации по надлежащей эксплуатации Оборудования в течение срока гарантийных обязательств, а также обучить персонал Подрядчика правилам эксплуатации указанного Оборудования. 

6.27. Составить исполнительную документацию на Оборудование и передать ее Подрядчику.

6.28. Предпринимать все необходимые меры предосторожности во время проведения Работ для того, чтобы предотвратить причинение какого бы то ни было ущерба собственности Подрядчика, третьих лиц, сооружениям на территории Объектов Подрядчика. 

6.29. Произвести необходимые пусконаладочные работы оборудования с составлением соответствующего Акта. 

6.30. При сдаче Подрядчику выполненных работ оформлять Акты о приёмке выполненных работ (КС-2), с предоставлением Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 2-х экземплярах, счет, счет-фактуру в одном экземпляре.

6.31. Предоставить Подрядчику правила эксплуатации бассейна и системы водоподготовки  на русском языке на бумажном и электронном носителях. 

6.32. Предоставить список сотрудников, работающих на Объекте;

6.33. Обеспечить сотрудников, работающих на Объекте, спецодеждой;

6.34. Исполнять письменно зафиксированные в ходе строительства указания уполномоченных лиц Подрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;

6.35. Организовать ежедневную уборку площадок и участков, на которых проводятся Работы; обеспечить каждодневную уборку рабочего места;

6.36. В течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить Подрядчика об обстоятельствах, делающих невозможным завершение работ в срок по причинам, не связанным с действиями Субподрядчика;

6.37. При выполнении Работ обеспечивать безопасность сооружений, людей, имущества третьих лиц и имущества Подрядчика, расположенных вблизи производства Работ;

6.38. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, охране труда и о безопасности работ, выполнить мероприятия по технике безопасности в соответствии с законодательством РФ, включая исключение доступа на строительную площадку работающих на Объекте сотрудников без монтажных касок. Субподрядчик несёт ответственность за пожарную безопасность, взрывобезопасность на всём участке выполнения работ, а также за обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда. На территории объекта запрещено курение, распитие спиртных напитков, появление посторонних лиц;

6.39. Нести ответственность и расследовать несчастные случаи, возникшие при проведении работ на Объекте;

6.40. За свой счёт устранять повреждения объектов Подрядчика, либо компенсировать причинённый Подрядчику ущерб, если эти повреждения произошли в результате неосторожности Субподрядчика;

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причинённые убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.2. Субподрядчик по настоящему Договору несёт ответственность за нарушение сроков поставки Оборудования и выполнения Работ.  

Подрядчик имеет право потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая процента) от стоимости невыполненных Работ либо от стоимости не поставленного Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от цены Договора.

7.3. Подрядчик по настоящему Договору несёт ответственность за нарушение сроков оплаты согласно п. 2.2. настоящего Договора. 

В случае если Подрядчик несвоевременно производит оплаты предусмотренные настоящим договором Субподрядчик имеет право приостановить исполнение своих обязательств до момента погашения Подрядчиком соответствующей задолженности. При этом Субподрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки   в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от цены Договора.

Положения настоящего пункта о неустойке не распространяются на уплату авансового платежа в размере 60 (Шестидесяти) %, включая НДС, от стоимости настоящего Договора.

7.4. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые препятствуют Субподрядчику выполнять соответствующие обязательства субподрядчика, в частности несвоевременная  оплата, несвоевременная передача  Проектной документации,  и.т.п. Субподрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств до момента выполнения соответствующих обязательств Подрядчиком. 

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Статья 8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля или влияния Сторон и непосредственно влияющих на исполнение настоящего Договора.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых Сторонами событий, таких как: 

- события природного характера, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и т.д.; военные действия, развернувшиеся в районе производства работ;

- объявление государственными или другими компетентными органами чрезвычайного положения в районе производства работ;

- забастовки общенационального и отраслевого характера, кроме забастовок Подрядчика, Субподрядчика;

- постановления органов государственной власти, управления, повлёкшие невозможность исполнения Стороной / Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана уведомить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Несвоевременное извещение или не извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 30 (тридцати) дней, то Подрядчик и Субподрядчик проведут совместные переговоры об урегулировании сложившейся ситуации. Однако, если в течение дополнительных 14 (четырнадцати) дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.

Статья 9.   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Субподрядчик должен соблюдать конфиденциальность и не должен без письменного согласия другой Стороны, открывать третьим лицам или использовать какие-либо чертежи, документы, данные или другую информацию, предоставленную прямо или косвенно другой Стороной в связи с настоящим Договором, независимо от того, была ли такая информация передана до, вовремя и после расторжения настоящего Договора. 

Статья 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникшие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае не достижения Сторонами соглашения в ходе переговоров, споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

10.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

Статья 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть расторгнут только:

- по соглашению Сторон;

- по решению компетентных органов и в соответствии с действующим законодательством РФ;

- по иным основаниям установленным настоящим договором. 

11.2. В течение 10 (десяти) дней с даты расторжения Договора, Стороны производят сверку расчётов по Договору и подписывают двусторонний акт сверки взаиморасчётов. 

11.3. В течение 10 (Десяти) дней с даты расторжения Договора, Субподрядчик обязуется полностью освободить площадку для производства Работ и передать Подрядчику Рабочую документацию, исполнительную документацию на фактически выполненные Работы, а также всю документацию, полученную от Подрядчика.

11.4. При досрочном расторжении Договора результат выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком к моменту расторжения Работ принадлежит Подрядчику, при условии, что Подрядчик произвел оплату данных Работ.

Статья 12. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

12.1. При сдаче Работ Субподрядчик представляет Подрядчику на подпись Акт выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Одновременно со сдачей выполненных Работ, предусмотренных,  Субподрядчиком Подрядчику должна быть представлена исполнительная документация, передаваемая Подрядчику (акты, акты сдачи-приёмки, акты на скрытые работы, в т.ч. графические материалы, отражающие фактическое исполнение работ, указанных в акте, сертификаты, паспорта на применяемые материалы и оборудование и т.д.).

12.2. Подрядчик вправе отказаться от подписания Акта выполненных Работ, если в ходе проведения процедуры приёмки будут выявлены обоснованные существенные недостатки ( которые должны быть документально подтверждены).  

12.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе эксплуатации Оборудования недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Субподрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их обнаружения.

12.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков Оборудования либо недостатков выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Сторона,  оказавшаяся неправой , а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны в равных долях. 

Статья 13.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторонами.

13.2 Любая договорённость между Подрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой возникновение их новых прав или обязательств, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме соответствующего Дополнения к настоящему Договору.

13.3 Все предшествовавшие подписанию настоящего Договора письменные и/или устные соглашения между Сторонами касательно предмета настоящего Договора полностью утрачивают свою силу с даты подписания настоящего Договора.

13.4 Вся переписка между Сторонами в рамках настоящего Договора должна вестись на русском языке.

13.5 Статьи Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

13.6 Предусмотренные настоящим Договором уведомления и извещения направляются Сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении или если это предусмотрено текстом настоящего договора, то по электронной почте. Иная корреспонденция может направляться простым почтовым отправлением, по факсу.

13.7 Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.8 Настоящий Договор подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.9 При исполнении настоящего Договора, а также во всех вопросах, связанных с ним либо вытекающих из него, Стороны будут руководствоваться законодательством РФ. 

Статья 14.   ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Статья 15.   ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ