Договор поставки и монтажа оборудования

Договор поставки и монтажа оборудования

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется изготовить и передать Оборудование в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять это Оборудование и оплатить его в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Исполнитель обязуется осуществить работы по монтажу Оборудования, а Заказчик обязуется произвести оплату работ по монтажу в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.  

2. Стоимость оборудования, услуг, работ.

2.1. Стоимость изготовления Оборудования составляет [укажите, пожалуйста, стоимость оборудования] ЕВРО, не включая НДС.

2.2. Стоимость работ по монтажу составляет [укажите, пожалуйста, стоимость работ по монтажу] рублей, не включая НДС.

3. Порядок оплаты и поставки Оборудования.

3.1. В срок не более [укажите, пожалуйста, количество дней] Заказчик производит оплату авансового платежа за изготовление Оборудования в размере 75% от суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора [укажите, пожалуйста, размер аванса цифрами] ЕВРО, не включая НДС.

3.2. В срок не более [укажите, пожалуйста, количество дней] Заказчик обязан передать Исполнителю по акту приема-передачи проектную документацию в следующем составе:

3.2.1. План этажа с обозначением расположения ванны бассейна, с привязками последней к осям здания. Чертеж марки Архитектурного Решения, далее по тексту «АР», исполнительную схему основания (дна);

3.2.2. План этажа, с обозначением технических помещений, предназначенных для размещения оборудования водоподготовки. Чертеж марки АР.

3.2.3. Продольный и поперечный разрезы здания, плоскость сечения которых проходит по ванне бассейна и техническому помещению.

3.2.4. Технические условия на подключение теплообменников нагрева воды в ванне бассейна к системе теплоснабжения здания (параметры теплоносителя в холодный и теплый периоды года);

3.2.5. Технические условия на подключение к системе холодного водоснабжения (расчетная температура воды, напор)

3.3. При условии выполнения Заказчиком обязательств по уплате первого аванса и предоставлению проектной документации (пункт 3.1. и 3.2. настоящего договора) Исполнитель разрабатывает и передает на утверждение Заказчику Рабочую документацию в следующем составе:

3.3.1.рабочая документация на устройство конструкции корпуса бассейна;

3.3.2.план и разрез корпуса ванны бассейна, с обозначением конструкций крепления (контрфорсов), и не занимаемого пространства вокруг ванны.

Рабочая документация может быть передана в электронном виде посредством направления на адрес электронной почты - _____ (далее – «адрес электронной почты Заказчика»).

3.4. Заказчик обязан согласовывать Рабочую документацию в течение [укажите, пожалуйста, количество дней] рабочих дней с момента ее получения от Исполнителя. В указанный в настоящем пункте Договора срок Заказчик обязан подписать Рабочую документацию или направить в адрес Исполнителя мотивированные замечания. 

В случае если, в указанный в настоящем пункте срок Заказчик не подпишет Рабочую документацию, либо не направит в адрес Исполнителя мотивированные замечания, Исполнитель вправе по своему выбору

(а) отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке и возвратить Заказчику, полученный Исполнителем авансовый платеж за вычетом расходов, понесенных Исполнителе в связи с настоящим договором, которые в любом случае не могут превышать 5% (пять) процентов от стоимости Оборудования указанной в пункте 2.1. настоящего договора.

(б) считать, что Заказчик согласовал Рабочую документацию.

В случае отправки Заказчиком дополнительных замечаний или предложений сроки выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору сдвигаются на срок доработки Рабочей документации и утверждения ее Заказчиком.

3.5. В срок не более [укажите, пожалуйста, количество дней] рабочих дней с момента согласования Заказчиком Исполнительной документации Оборудование должно быть изготовлено Исполнителем. 

Исполнитель обязан уведомить Заказчика о факте изготовление Оборудования. Уведомление может быть направлено Исполнителем на адрес электронной почты.

С момента уведомления Исполнителем Заказчика о факте изготовление Оборудования, обязательства Исполнителя по изготовлению Оборудования считаются выполненными.

3.6. В срок не более [укажите, пожалуйста, количество дней] с момента уведомления Исполнителем Заказчика о факте изготовления Оборудования, Заказчик производит оплату второго платежа за изготовление Оборудования в размере 20% от суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора [укажите, пожалуйста, размер аванса цифрами] ЕВРО, не включая НДС.

Исполнитель обязан осуществить доставку Оборудования морским транспортом в порт города Владивосток в срок не более [укажите, пожалуйста, количество дней] с момента уплаты Заказчиком второго платежа, указанного в настоящем пункте, при условии выполнения Заказчиком иных обязательств по настоящему договору.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, независящих от Исполнителя, но которые влекут за собой изменение сроков поставки Оборудования до порта Владивосток, Исполнитель вправе увеличить предусмотренные сроки поставки и в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме путем отправки на адрес электронной почты Заказчика уведомить Заказчика об изменениях сроков поставки с указанием объективных причин для изменения сроков доставки Оборудования.

В случае если Заказчик в срок, указанный в настоящем договоре не производит второй платеж за изготовленное Оборудование Исполнитель вправе по своему выбору:

(а) расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать компенсации убытков, а также уплаты штрафной неустойки в размере [укажите, пожалуйста, размер неустойки] от суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора. 

При этом Исполнитель вправе удерживать Оборудование до момента компенсации Заказчиком убытков, понесенных Исполнителем и оплаты Заказчиком указанной штрафной неустойки.  

Исполнитель вправе удовлетворить свои требования, вытекающие из настоящего пункта (компенсировать убытки и штрафную неустойку), из стоимости Оборудования во внесудебном порядке путем продажи оборудования третьим лицам. В случае если выручка, полученная Исполнителем от продажи Оборудования, превышает сумму штрафной неустойки и убытков, причиненных Исполнителю, Исполнитель обязан вернуть Заказчику разницу между суммой выручки полученной Исполнителем от продажи Оборудования третьим лицам и суммой штрафной неустойки и убытков Исполнителя.  

(б) приостановить выполнение настоящего договора и потребовать от Заказчика компенсации убытков, связанных с этим. 

3.7. После прибытия Оборудования во Владивосток Исполнитель обязан осуществить таможенное оформление Оборудования, надлежащее выполнения Исполнителем его обязательств по таможенному оформлению Оборудования, подтверждает факт выдачи соответствующих документов, предусмотренных таможенным законодательством России.

 Факт надлежащего выполнения Исполнителем его обязательств по передаче Оборудования Заказчику подтверждает Акт осмотра контейнеров с Оборудованием.

Исполнитель уведомляет Заказчика о факте прибытия Оборудования в город Владивосток, уведомление может быть направлено Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика. 

В срок не более одного дня с момента направления Заказчику уведомления о факте прибытия Оборудования в город Владивосток Заказчик обязан произвести окончательный расчет за Оборудование, посредством уплаты 5% [укажите, пожалуйста, сумму цифрами] от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

В уведомлении о факте прибытия Оборудования в город Владивосток Исполнитель указывает дату, время и место, куда представитель Заказчика обязан явиться для осмотра контейнеров с Оборудованием и составления Акта осмотра контейнеров с Оборудованием. 

По итогам осмотра контейнеров с Оборудованием Стороны составляют Акт осмотра контейнеров в котором, в частности указывают:

(а) состояние контейнеров,

(б) номера контейнеров и иные признаки, которые идентифицируют контейнеры,

(в) состояние пломб, которые использованы для опечатывания содержимого контейнера

(г) иную информацию, которую представители Сторон сочтут необходимым указать в Акте осмотра контейнеров.

К Акту осмотра контейнеров, прикладываются фотографии контейнеров и пломб.

Представитель Заказчика прибывший для осмотра контейнеров с Оборудованием обязан представить представителю Исполнителя соответствующую доверенность, которая дает ему право составлять Акт осмотра контейнеров с оборудованием. В случае если, представитель Заказчика не представит представителю Исполнителя соответствующую доверенность, представитель Заказчика, считается не прибывшим для осмотра контейнеров с оборудованием. 

3.8. В случае если представитель Заказчика не прибудет для осмотра контейнеров с Оборудованием и составления Акта осмотра контейнеров с Оборудованием в указанное Исполнителем, дату, время, место, либо Заказчик не произведет окончательный расчет за Оборудование Исполнитель вправе по своему выбору:

(а) расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать компенсации убытков, а также уплаты штрафной неустойки в размере 10% (десять процентов) от суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора. 

При этом Исполнитель вправе удерживать Оборудование до момента компенсации Заказчиком убытков, понесенных Исполнителем и оплаты Заказчиком штрафной неустойки в размере 10% (десять процентов) от суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего договора.  

Исполнитель вправе удовлетворить свои требования, вытекающие из настоящего пункта, из стоимости Оборудования во внесудебном порядке путем продажи оборудования третьим лицам. В случае если выручка, полученная Исполнителем от продажи Оборудования, превышает сумму пени и убытков, причиненных Исполнителю, Исполнитель обязан вернуть Заказчику разницу между суммой выручки полученной Исполнителем от реализации Оборудования третьим лицам и суммой пени и убытков Исполнителя. 

(б) приостановить процедуру таможенного Оборудования и потребовать от Заказчика компенсации убытков, связанных с тем, что представитель Заказчика не прибыл для осмотра контейнеров с Оборудованием и составления Акта осмотра контейнеров с Оборудованием, в частности, убытков, вызванных затратами на хранение Оборудования 

(в) потребовать от Заказчика компенсации убытков, связанных с тем, что представитель Заказчика не прибыл для осмотра контейнеров с Оборудованием и составления Акта осмотра контейнеров с Оборудованием, в частности, убытков, вызванных затратами на хранение Оборудования.

 

3.9. С момента подписания Сторонами Акта осмотра контейнеров с Оборудованием к Заказчику переходит право собственности на Оборудование.

4. Порядок оплаты и производства работ по монтажу.

4.1. После подписания Акта осмотра контейнеров с Оборудованием Заказчик самостоятельно за свой счет (включая расходы по погрузке / разгрузке) перевозит контейнеры, которые были переданы Заказчику по Акту осмотра контейнеров с Оборудованием к месту производства работ (Объект).

Объект располагается по адресу: Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск о. Кунашир [просьба указать строительный адрес].

4.2. После подписание Акта осмотра контейнеров с Оборудованием Заказчик несет всю ответственность за сохранность Оборудования, включая соблюдение условий хранения оборудование, защиты его от посягательств третьих лиц, охрану оборудования от неблагоприятных природных воздействий, Заказчик, в частности, обязан обеспечить:

4.2.1. складирование Оборудование своими силами и за свой счет.

4.2.2. хранение Оборудования в теплом помещении (не менее чем +5 градусов по Цельсию), в котором отсутствует чрезмерная влага, отсутствуют иные факторы, которые могут нанести вред Оборудованию.

4.2.3. несет иные риски и полномочия собственника Оборудования.

4.3. После доставки Заказчиком контейнеров с Оборудованием на Объект, Заказчик обязан произвести предоплату (аванс) работ по монтажу Оборудования в размере 75% (семидесяти пяти) процентов от суммы, указанной в п.2.2. настоящего договора, а именно [укажите, пожалуйста, размер аванса цифрами] рублей, не включая НДС.

При условии готовности Объекта, для производства работ по монтажу и уплаты аванса в размере, указанном в настоящем пункте, Заказчик вправе направить Исполнителю уведомление о необходимости явиться для проверки состояния контейнеров и начала производства работ по монтажу Оборудования. 

Исполнитель обязан прибыть на Объект в срок не более [укажите, пожалуйста, количество дней] с момента уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости начала производства работ и проверке состояния контейнеров с Оборудованием.

В случае если Заказчик не произведет оплату аванса, указанного в настоящем пункте в срок до [укажите, пожалуйста, календарную дату], либо Заказчик не уведомит Исполнителя о необходимости явиться для проверки состояния контейнеров и начала производства работ по монтажу Оборудования до [укажите, пожалуйста, календарную дату] Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора, и потребовать уплаты штрафной неустойке в размере [укажите, пожалуйста, размер неустойки].

4.4. После прибытия представителей Исполнителя для производства Работ Заказчик обязан сопроводить представителей Исполнителя к месту хранения контейнеров с Оборудованием.

По итогам проверки состояния контейнеров представителями Сторон составляется Акт приемки оборудования для монтажа. 

В Акт приемки Оборудования для монтажа указывается:

(а) состояние контейнеров,

(б) номера контейнеров и иные признаки, которые идентифицируют контейнеры,

(в) состояние пломб, которые использованы для опечатывания содержимого контейнера

(г) иную информацию, которую представители Сторон сочтут необходимым указать в Акте осмотра контейнеров.

К Акту осмотра контейнеров, прикладываются фотографии контейнеров и пломб.

4.5. В случае если по итогам проверки состояния контейнеров представителями Сторон будет выявлено, что контейнеры с Оборудованием не доставлены, либо доставлено с повреждениями, либо доставлена только часть контейнеров с Оборудованием, либо имеются иные претензии к состоянию контейнеров Исполнитель вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке и требовать оплаты штрафной неустойки и компенсации убытков в размере [укажите, пожалуйста, сумму].

4.6. В случае если по итогам проверки состояния контейнеров представителями Сторон будет выявлено надлежащее состояние контейнеров с Оборудованием, а также при условии, что Заказчиком обеспечены условия для производства работ по монтажу Исполнитель обязан завершить работы по монтажу Оборудования в срок не более [укажите, пожалуйста, количество дней] с момента составления Акта приемки оборудования для монтажа, который подтверждает надлежащее состояние контейнеров, при условии, что Заказчик произвел оплату аванса.

Условия для производства работ по монтажу, считаются обеспеченными Заказчиком, в частности, если Заказчиком: 

(а) предоставлена соответствующая площадка (фронт) для производства работ;

(b) Объект готов для производства работ по монтажу;

(c) обеспечивается сохранность результатов работ и Оборудования, Заказчик не допускает к Оборудованию и результатам работ посторонних лиц до момента подписания Акта о приемке выполненных работ;

(d) обеспечивается складирование Оборудования в теплом Помещении (с температурой свыше +5 градусов по Цельсию), которое недоступно для влаги, ветра и иных неблагоприятных для Оборудования факторов; 

(д) оформлены необходимы пропуска и выполнены иные формальности для допуска сотрудников Исполнителя на Объект;

(e) оказывается разумное содействие Исполнителю в выполнении работ

(f) подведены к Объекту и месту производства работ все необходимы коммуникации;

(g) обеспечено соответствие Объекта и места производства работ санитарным и иным нормативам, установленным в России и необходимым для производства работ;

(h) осуществляется вывоз мусора с Объекта.

В случае если Заказчиком не обеспечены условия для производства Работ, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, понесенных Исполнителем и уплаты штрафной неустойки в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ предусмотренной настоящим договором в пункте 2.2.

В любом случае Заказчик отвечает за сохранность Оборудования, результатов работ, инструментов и иных предметов необходимых для производства работ в течение всего процесса производства работ.

4.7. После завершения работ по монтажу Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра Акта о приемке выполненных работ (КС-2) подписанных Исполнителем, Заказчик обязан в срок не более 1 (одного) рабочего дня явиться для приемки работ и в срок не более 2 (двух) рабочих дней подписать представленные Исполнителем Акты и вернуть Исполнителю, либо представить письменный мотивированны отказ от подписания указанных Актов.

В случае если Заказчик в указанный срок не подпишет Акты о приемке выполненных работ и не представит мотивированный отказ от подписания, работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком без Замечаний. 

Исполнитель обязан передать Заказчику исполнительную документацию и инструкции на русском языке не позднее даты передачи Заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2). Указанные документы могут быть направлены на адрес электронной почты Заказчика, с момента направления указанных документов, обязательства по передать Заказчику исполнительную документацию и инструкцию на русском языке считаются выполненными.

4.8. Заказчик обязан произвести окончательную оплату работ по монтажу в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком Актов о приемке выполненных работ, подписанных Исполнителем.  

4.9. В случае если Заказчик допустит просрочку в выполнении любого обязательства, возложенного на него настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств по настоящему договору, при этом соответствующие сроки поставки и выполнения работ увеличиваются на период равный периоду просрочки со стороны Заказчика и время необходимое Исполнителю для выполнения возложенных на него обязательств с учетом просрочки Заказчика. 

Статья 5. Качество и комплектность. 

5.1. Исполнитель гарантирует, что:

5.1.1.качество поставляемого Оборудования соответствует нормам завода-изготовителя.

5.1.2.упаковка соответствует нормам завода-изготовителя и обеспечивает сохранение целостности во время транспортирования и надежную защиту от механических повреждений.

5.1.3. Оборудование содержащиеся в контейнерах соответствует Рабочей документации. 

5.2. В случае если, качество и комплектность Оборудования, содержащегося в контейнерах не соответствует требованиями Рабочей документации, Исполнитель самостоятельно и за свой счет осуществляет допоставку Оборудования.

Статья 6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ следующего Оборудования [перечислите, пожалуйста, оборудование на которые распространяется гарантия 12 месяцев]. 

6.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество в течение [укажите, пожалуйста, количество месяцев] месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ следующего Оборудования [перечислите, пожалуйста, оборудование на которые распространяется данная гарантия]

6.3. Исполнитель гарантирует надлежащее качество работ в течение [укажите, пожалуйста, количество месяцев] месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

6.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации, то Заказчик извещает Исполнителя о необходимости устранения недостатков с предоставлением подтверждающих документов (фото, видео и т.д.). Исполнитель обязуется направить своего представителя для составления Акта о выявленных недостатках работы в согласованные Сторонам Сроки.

6.5. Исполнитель за свой счёт обязан устранить выявленные недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком, с учетом необходимого времени на производство и поставку необходимого Оборудования, если без этого невозможно устранение недостатков.

6.6. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.7. Гарантия Исполнителя не распространяется на дефекты, возникшие вследствие неправильного использования, применения не по назначению Оборудования, повреждения вследствие несоблюдения эксплуатирующей организацией технических инструкций, на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны Заказчика или третьих лиц. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по причинам возникновения недостатков, Заказчик обязуется провести независимую экспертизу для определения причин неисправности, расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если в судебном порядке будет установлена виновность Исполнителя, Исполнитель компенсирует Заказчику понесенные им расходы на экспертизу.

6.8. Любые недостатки касающиеся Оборудования и/или работ в отношении, которых Стороны не пришли к согласию, должны быть документально подтверждены независимой экспертизой, расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если в судебном порядке будет установлена виновность Исполнителя, Исполнитель компенсирует Заказчику понесенные им расходы на экспертизу.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причинённые убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.2. Исполнитель по настоящему Договору несёт ответственность за нарушение сроков поставки Оборудования и выполнения Работ.  

Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая процента) от стоимости Оборудования за нарушение сроков поставки Оборудования, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Оборудования. 

Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая процента) от стоимости работ за нарушение сроков выполнения работ, но не более 10% от стоимости работ.

7.3. Заказчик по настоящему Договору несёт ответственность за нарушение сроков оплаты. 

В случае если Заказчик несвоевременно производит оплаты, предусмотренные настоящим договором Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств до момента погашения Заказчиком соответствующей задолженности, при этом все сроки, предусмотренные настоящим договором сдвигаются на период равный периоду просрочки со стороны Заказчика и срок необходимый Исполнителю для организации исполнения обязательств предусмотренных настоящим договором с учетом просрочки допущенной со стороны Заказчика.

Исполнитель имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от не уплаченной в срок суммы.

В случае если, Заказчик допустит просрочку в оплате, которая превышает [укажите, пожалуйста, количество дней] Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать компенсации понесенных Исполнителем убытков и уплаты штрафной неустойки в размере [укажите, пожалуйста, размер неустойки].

Положения настоящего пункта о неустойке не распространяются на уплату первого платежа, предусмотренного настоящим договором.

7.4. В случае невыполнения Заказчиком любых обязательств, вытекающих из настоящего договора, которые препятствуют Исполнителю выполнять его обязательства, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до момента выполнения Заказчиком соответствующих обязательств, при этом все сроки, предусмотренные настоящим договором сдвигаются на период равный периоду просрочки со стороны Заказчика и срок необходимый Исполнителю для организации исполнения обязательств предусмотренных настоящим договором с учетом просрочки допущенной со стороны Заказчика.

В случае если Заказчик не выполняет обязательства, вытекающие из настоящего договора и препятствующие Исполнителю надлежащим образом выполнять соответствующие обязательства Исполнителя в течение более чем [укажите, пожалуйста, количество дней], Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать компенсации понесенных Исполнителем убытков и уплаты штрафной неустойки в размере [укажите, пожалуйста, размер неустойки].

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Статья 8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля или влияния Сторон и непосредственно влияющих на исполнение настоящего Договора.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых Сторонами событий, таких как: 

- события природного характера, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и т.д.; военные действия, развернувшиеся в районе производства работ;

- объявление государственными или другими компетентными органами чрезвычайного положения в районе производства работ;

- забастовки общенационального и отраслевого характера, кроме забастовок Сторон;

- постановления органов государственной власти, управления, повлёкшие невозможность исполнения Стороной / Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана уведомить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Несвоевременное извещение или не извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 30 (тридцати) дней, то Стороны проведут совместные переговоры об урегулировании сложившейся ситуации. Однако, если в течение дополнительных 14 (четырнадцати) дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.

Статья 9. Конфиденциальность

9.1. Исполнитель должен соблюдать конфиденциальность и не должен без письменного согласия другой Стороны, открывать третьим лицам или использовать какие-либо чертежи, документы, данные или другую информацию, предоставленную прямо или косвенно другой Стороной в связи с настоящим Договором, независимо от того, была ли такая информация передана до, вовремя и после расторжения настоящего Договора. 

Статья 10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникшие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае не достижения Сторонами соглашения в ходе перего¬воров, споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде города Москвы.

10.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получе¬ния претензии.

10.3. К отношениям Сторон вытекающим из настоящего договора применяется законодательство России.

Статья 11. Прекращение и расторжение договора

11.1. Договор может быть расторгнут только:

-по соглашению Сторон;

-по решению компетентных органов и в соответствии с действующим законодательством РФ;

-по иным основаниям установленным настоящим договором. 

11.2. В течение 10 (десяти) дней с даты расторжения Договора, Стороны производят сверку расчётов по Договору и подписывают двусторонний акт сверки взаиморасчётов. 

11.3. В течение 10 (Десяти) дней с даты расторжения Договора, Исполнитель обязуется полностью освободить площадку для производства Работ и передать Заказчику Рабочую документацию, исполнительную документацию на фактически выполненные Работы, а также всю документацию, полученную от Заказчика.

11.4. При досрочном расторжении Договора результат выполненных и принятых Заказчиком к моменту расторжения Работ принадлежит Заказчику, при условии, что Заказчик произвел оплату данных Работ.

. 

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторонами.

12.2. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой возникновение их новых прав или обязательств, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме соответствующего Дополнения к настоящему Договору.

12.3. Все предшествовавшие подписанию настоящего Договора письменные и/или устные соглашения между Сторонами касательно предмета настоящего Договора полностью утрачивают свою силу с даты подписания настоящего Договора.

12.4. Вся переписка между Сторонами в рамках настоящего Договора должна вестись на русском языке.

12.5. Статьи Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

12.6. Предусмотренные настоящим Договором уведомления и извещения направляются Сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении или если это предусмотрено текстом настоящего договора, то по электронной почте. Иная корреспонденция может направляться простым почтовым отправлением, по факсу.

12.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12.8. Настоящий Договор подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.9. При исполнении настоящего Договора, а также во всех вопросах, связанных с ним либо вытекающих из него, Стороны будут руководствоваться законодательством РФ. 

12.10. Проценты на авансовые платежи не начисляются.

Статья 13.   Вступление договора в силу

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Статья 14. Адреса и банковские реквизиты сторон