Договор поставки технического оборудования

Договор поставки технического оборудования

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «ПОСТАВЩИК» обязуется разработать, изготовить и поставить, а «ПОКУПАТЕЛЬ» - принять и оплатить реакторы ___________ (далее по тексту «Продукция») на условиях настоящего Договора. Количество, технические характеристики продукции, цена за единицу, графики изготовления продукции, условия оказания услуг по шеф-надзору за монтажом указаны сторонами в Спецификации (Приложение № 1), Графике изготовления реакторов (Приложение № 2) и Положении о шеф-надзоре за монтажом (Приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость продукции – ___________ руб., в т.ч. НДС 18% ___________  руб., включает в себя услуги по доставке Продукции до ст. ___________, услуги шеф-инженера по надзору за монтажом, стоимость емкости с маслом трансформаторным для долива и технужд.

2.2. Цена Продукции действительна в течение срока действия настоящего Договора и не подлежит изменению.

2.3. Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения суммы авансового платежа предоставить Покупателю счет-фактуру на предоплату, оформленную в соответствии с п. 5.1. ст. 169 Налогового Кодекса РФ.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

3.1. Качество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям государственных нормативно-технических документов, государственных стандартов, согласованным техническим условиям, стандартам установленным изготовителем Продукции, а так-же требованиям и документам, предусмотренным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.2. Гарантийный срок эксплуатации продукции устанавливается 60 месяцев от даты по-ставки.

3.3. Поставщик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока установленного п. 3.2 настоящего Договора.

3.4. Поставщик за свой счет обязан устранить дефекты, выявленные в Продукции в течение гарантийного срока, или заменить Продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции, ее хранения. При этом Поставщик обязан своими силами и за свой счет демонтировать дефектную Продукцию, произвести монтаж и пуско-наладку Продукции надлежащего качества. Если же соответствующие работы выполняются силами Покупателя, Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные в соответствии с этим рас-ходы. 

3.5. Ответственность Поставщика должна быть подтверждена Актом о выявленных недостатках (дефектов) Продукции, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения недостатков (дефектов), описание характера дефектов Продукции и предлагаемая дата их устранения. 

3.6. Гарантийный срок, установленный Договором, продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в Продукции недостатков при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме, в срок, установленный в п.4.4.2 настоящего Договора.

3.7. После устранения Поставщиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте о выявленных недостатках (дефектах) Продукции, Покупателем и Поставщиком составляется Акт об устранении недостатков.

3.8. Срок гарантии в отношении новых комплектующих Продукции (Оборудования), поставляемых взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты их замены.

3.9. Гарантия на продукцию снимается в случае нарушения заводских пломб, клейм, нарушения правил транспортировки, хранения, осуществления монтажа без шеф-надзора специализированной организации, несоблюдения требований инструкций (в т.ч. инструкции по эксплуатации реактора (ов)), ________ и иной нормативной документации, а также, если в процессе эксплуатации, воздействия на него выходят за пределы, заложенные государственными стандартами или техническими условиями, по независящим от «ПОСТАВЩИКА» причинам.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Покупателю новую Продукцию, свободную от любых прав и притязаний третьих лиц, со всеми ее принадлежностями,  в порядке и на условиях, определенных в Договоре.

4.1.2. Передать Покупателю совместно с Продукцией предусмотренные Договором и законодательством РФ документы, относящиеся к Продукции, и ее принадлежности:

• Счет-фактуру на отгруженную Продукцию, оформленную в соответствии с Налоговым кодексом РФ, акты приема передачи, товарные накладные, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ;

• Документы, подтверждающие качество Продукции (сертификат соответствия, сертификат качества, технические паспорта, Разрешение на применение на опасных производственных объектах, правила эксплуатации, хранения и т.д.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;

• Инструкции по эксплуатации/монтажу/применению, и иные сопроводительные документы.

4.1.3. В предоставляемых Покупателю счетах, счетах-фактурах, актах, товарных накладных обязательно указать номер данного Договора и дату его заключения.

4.1.4. Если с поставляемой Продукцией в адрес Покупателя направляются запасные части, инструменты и принадлежности к данной Продукции (ЗИП), Поставщик обязан укомплектовать их в отдельные упаковочные места. Поставщик письменно уведомляет о номере, месте в котором находится ЗИП и наносит дополнительную маркировку: «ЗИП».

4.1.5. Предоставить Покупателю оперативную информацию (в течение 24 (двадцати четырех) часов   с момента отгрузки (передачи) Продукции перевозчику) в виде сообщения о сроках поставки и количестве Продукции, отгруженной по настоящему Договору (по факсу либо электронной почте) или (не менее чем за 3 (три) календарных дня до выборки) о готовности Продукции к выборке со склада Поставщика. Предоставлять по запросу Покупателя данную информацию  в течение всего срока поставки Продукции.

4.1.6. Гарантировать качество Продукции в целом, включая составные части и комплектующие изделия, а также соблюдение надлежащих условий хранения Продукции до ее передачи Покупателю. Поставляемая Продукция  должна  быть новой (не бывшей в употреблении) и иметь дату изготовления, не превышающую по сроку один год до момента поставки.

4.1.7. По требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия для их работы по проверке качества Продукции при её производстве и/или отгрузке на заводах-изготовителях и/или Поставщика при условии получения запроса от Покупателя о приеме представителей Покупателя за одну неделю до их прибытия.

4.1.8. В случае передачи Поставщиком Продукции, не соответствующей условиям Договора в количестве, качестве, ассортименте либо комплектности, а равно при получении требования от Покупателя в рамках осуществления прав в соответствии с п. 4.4.3 Договора, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки, доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной и качественной Продукцией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о таком несоответствии (требовании). По соглашению Сторон на некоторые виды Продукции может устанавливаться иной срок замены Продукции, но не превышающий срок ее изготовления и транспортировки. 

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Покупателя принятия Продукции, соответствующей условиям Договора.

4.2.2. Требовать от Покупателя оплаты стоимости Продукции в соответствии с условиями Договора.

4.3. Покупатель обязан:

4.3.1. Оплатить Поставщику стоимость поставленной Продукции надлежащего качества и комплектности в порядке, размере и в сроки, установленные в Спецификации (Приложении) к настоящему Договору.

4.3.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Продукции.

4.3.3. Проверить соответствие Продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Продукцию от Поставщика либо транспортной организации с соблюдением соответствующих правил, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.4. Уведомить Поставщика в установленный настоящим Договором (п.4.4.2.) срок о несоответствии Продукции условиям Договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке, за исключением скрытых дефектов.

4.4. Покупатель имеет право:

4.4.1. Отказаться от принятия и оплаты Продукции, если качество Продукции окажется не соответствующим Техническим требованиям, являющимся приложением к Договору, и условиям Договора. Если некачественная Продукция уже оплачена потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм или ее замены.

4.4.2. Покупатель не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения недостатков направляет Поставщику письменное уведомление с указанием недостатков Продукции, а также времени и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для осмотра недостатков Продукции, составления Акта о выявленных недостатках и принятия решения по имеющимся недостаткам Продукции. Срок прибытия представителя Поставщика, указанный в уведомлении, должен быть не менее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Поставщиком. Уполномоченный представитель Поставщика должен иметь при себе доверенность либо иной документ, удостоверяющий полномочия Представителя.

4.4.3. В случае неявки представителя Поставщика к сроку, указанному в уведомлении Покупателя, Покупатель вправе составить Акт о выявленных недостатках (дефектах) Продукции без участия представителя Поставщика с привлечением третьего лица. Данный Акт является надлежащим основанием для предъявления Покупателем к Поставщику претензий по настоящему Договору.

4.4.4. В случае отказа Поставщика от предоставления документов, указанных в п. 4.1.2. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Продукции. При этом ответственность за простой транспорта перевозчика лежит на Поставщике.

4.4.5. В течение срока Договора проводить на заводах-изготовителях проверку процесса и качества изготовления Продукции, а также участвовать в испытаниях Продукции. 

4.4.6. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки (недопоставки) Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с п.7 настоящего Договора.

5. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ

5.1. Срок поставки Продукции по настоящему договору составляет 180 дней с даты оплаты Покупателем авансового платежа по п.6.2 настоящего Договора. Поставка продукции осуществляется «Поставщиком» до станции Красноярск-Северный, Красноярской ж/д.

5.2. На каждую часть Продукции Поставщик обязан предоставить упаковочный лист. В каждый ящик либо контейнер должен быть помещен подробный упаковочный лист, в котором указывается: наименование Продукции, номер позиции в заказе, количество, вес, габаритные размеры, документы которые следуют с грузом.

5.3. Продукция передается только с относящимися к ней инструкциями по ее эксплуатации, технической и иной документацией на русском языке, находящейся в каждой упаковке Продукции.

5.4. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными с момента подписания сторонами накладной по форме ТОРГ-12.

5.5 Передача товаросопроводительных документов (оригиналы счетов-фактур, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, заверенных Сертификатов соответствия, паспортов и других документов) производится в момент передачи груза Покупателю.

5.6. Поставщик письменно уведомляет о номере, месте в котором находится техническая документация (сертификаты, паспорта), а также наносит дополнительную маркировку: «Документация».

5.7. Оригиналы товаросопроводительных документов (счета, счета-фактуры, товарная накладная по форме ТОРГ-12, Акты приема передачи) и документов, подтверждающих качество Продукции, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки направить Покупателю по почте или нарочно.

5.8. Копии товаросопроводительных документов (счета, счета-фактуры, товарная накладная по форме ТОРГ-12, Акты приема передачи) и документов, подтверждающих качество Продукции, Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента отгрузки направить Покупателю посредством электронной почты сканированные варианты данных документов.

5.9. Датой поставки продукции, по настоящему Договору является дата фактической передачи оборудования Покупателю на станции назначения и подписания соответствующей накладной. Право собственности на поставляемое оборудование, а так же риск случайной гибели, утраты (повреждения) или недостачи переходит Покупателю в момент подписания Покупателем товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ 12.

5.10. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой Продукции ненадлежащего качества, возвратом не соответствующей условиям настоящего Договора Продукции, допоставкой, заменой, отсутствием необходимых документов, неправильного оформления товаросопроводительных документов на Продукцию, оплачиваются Поставщиком.

5.11. Приемка Продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора, а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и  Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата за поставляемую по настоящему Договору продукцию производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный «ПОСТАВЩИКОМ». По соглашению сторон может быть установлена иная форма расчетов.

6.2. Оплату за продукцию «ПОКУПАТЕЛЬ» производит в следующем порядке:

- Покупатель перечисляет аванс на счет Поставщика в размере 40% от стоимости продукции в течение 10-ти банковских дней после подписания представителями Сторон настоящего Договора и выставления счета на оплату;

- Покупатель перечисляет Поставщику сумму в размере 50% от стоимости продукции в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента получения Покупателем Уведомления о готовности оборудования к отгрузке, включая счет на оплату, упаковочный лист, и банковскую гарантию на возврат платежа на сумму равную 50% от стоимости продукции, выданную Поставщиком Покупателю и действительную до дня поставки и приемки оборудования включительно, но в любом случае  не более 2-х месяцев с даты отгрузки.  Приемка или обоснованный отказ в приемке оборудования Покупателем должны быть подписаны в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента поставки. 

- Окончательный платеж в размере 10% от стоимости продукции должен быть осуществлен в течение 15-ти  календарных дней после подписания Акта приемки продукции и сдачи ее в эксплуатацию.

6.3. При проведении оплаты, в обязательном порядке согласовываются банковские реквизиты (на момент оплаты).

6.4. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7.2. В случае нарушения сроков поставки/отгрузки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,2% за каждый день просрочки от стоимости Продукции, подлежащей поставке по настоящему Договору, но не более 20 % от стоимости Продукции.

7.3. В случае недопоставки Продукции (с нарушением условий по ассортименту, комплектности и количеству) Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,2% за каждый день просрочки от стоимости Продукции, подлежащей поставке по настоящему Договору, но не более 20 % от стоимости Продукции.

7.4. В случае просрочки сроком более чем на 15 дней выполнения Поставщиком условий п. 4.1.8 настоящего Договора Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив Поставщика за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Поставщик в таком случае своими силами и за свой счет забирает поставляемую Продукцию с объекта (или склада Покупателя), а также возвращает Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней уплаченные за Продукцию денежные средства.

7.5. За хранение Продукции ненадлежащего качества на складе Покупателя более 10 (десяти) календарных дней, Поставщик оплачивает услуги по хранению за весь период нахождения Продукции на складе Покупателя по счету, выставленному Покупателем на основании фактически понесенных расходов Покупателя.

7.6. Если в течение гарантийного срока (п. 6.1), поставленная Поставщиком Продукция потеряет свои свойства (качества) и при этом Покупатель понесет какие-либо убытки, связанные с использованием этой Продукции, то Поставщик должен возместить эти убытки в полном объеме, включая проведение монтажа и наладки Продукции (оборудования). В случае невыполнения Поставщиком гарантийных обязательств, Покупатель вправе самостоятельно  или с привлечением третьих лиц устранить все выявившиеся дефекты и недостатки, и предъявить к Поставщику требование о возмещении понесенных в связи с этим расходов/убытков.

7.7. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения условий в случаях, указанных в п.4.4.6 и 7.4 настоящего Договора Поставщик производит возврат предоплаченных денежных средств, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора в полном объеме. 

7.8. За просрочку возврата предоплаты Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от суммы денежных средств, подлежащих возврату Покупателю, за каждый день просрочки.

7.9. В случае непредоставления в срок документов на Продукцию, указанных в пунктах 5.5 и 2.3 настоящего договора,  Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Продукции за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости Продукции.

7.10. В случае нарушения сроков оплаты за поставляемую Продукцию, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,2% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 20 % от суммы просроченного платежа.

7.11. За нарушение сроков по замене дефектной Продукции, т.е. Продукции, которая из-за дефектов не может быть использована по своему прямому назначению, доукомплектации Продукции указанных в п.2.1.10. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости Продукции за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости Продукции. 

7.12. При нарушении «ПОКУПАТЕЛЕМ» сроков оплаты, оговоренных в п. 6.2 настоящего До-говора, срок поставки автоматически смещается на время задержки расчетов.

7.13. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по письменному соглашению сторон.

8.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, стихийные бедствия, война или военные действия, блокада или любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля обеих сторон, то срок действия настоящего Договора продлевается на период, в течение которого эти обстоятельства имели место.

8.2. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более шести месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от своих обязательств дальнейшего исполнения настоящего Договора и, в этом случае, ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны компенсации за воз-никшие убытки.

8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3-х дней с момента наступления или прекращения данных обстоятельств сообщить другой Стороне о наступлении или прекращения данных обстоятельств.

8.4. Наступление и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны подтвер-диться документами торгово-промышленной палаты РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все приложения к настоящему Договору, являются приложениями и составляют его неотъемлемую часть.

9.2. Все остальные вопросы, не урегулированные настоящим Договором, будут регламентиро-ваться действующим законодательством РФ.

9.3. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу при исполнении настоящего До-говора, рассматривается как конфиденциальная (коммерческая тайна), и не может быть раскрыта тре-тьим лицам иначе как с письменного согласия другой Стороны и в целях выполнения обязательств по настоящему Договору.

9.4.  В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности ис-пользовать в качестве официальных документов, документы, переданные по факсу и/или электронной почте, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 10 (десяти) календарных дней. Оригиналы документов должны быть отосланы заказной или курьерской почтой при этом от-ветственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов.

9.5. Стороны обязаны в течение семи дней информировать друг друга об изменении почтовых и платежных реквизитов. 

9.6.Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой сто-роны, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу после их подписания сторо-нами по Договору. При использовании факсимильной связи документы имеют юридическую силу до момента получения оригинала почтой. 

9.7.При не достижении Сторонами согласия по спорным вопросам путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде по месту нахождения истца с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 20 дней. 

9.8. После подписания настоящего Договора все имеющие место перед этим переговоры и пе-реписка, касающиеся настоящего Договора, считаются недействительными.

9.9.Изменения, дополнение любых пунктов настоящего Договора оформляются дополнитель-ным соглашением в письменной форме и подписываются надлежащими представителями обеих сто-рон. Соглашение о расторжении Договора оформляется в письменном виде и подписывается обеими сторонами.

9.10. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему До-говору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его подписания и действует  до полно-го исполнения Сторонами своих обязательств. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН