№ ________
г. ___________ « ____ » ________ 2012 г.
ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ген. директора _________, действующего на основании Устава с одной стороны и
ООО «____________» , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______. действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и поставке оборудования комплектующих к системам кондиционирования, микроклимата и увлажнения воздуха в помещении расположенных по адресу:
___________. Объем и перечень работ ,оборудования и комплектующих указан в спецификации (Приложение №1 к договору).
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПЛАТЕЖЕЙ.
2.1. Общая сумма настоящего договора составляет __________(________) НДС не облагается в связи с применяемой Подрядчиком упрощенной системы налогообложения на основании с подпунктом 4 пункта 1 статья 32 Налогового кодекса РФ (Информационное письмо МИФНС №__ по МО № ___ от ________ года.
2.3.Оплата осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на основании
акта выполненных работ и счета. Оплата производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Акта выполненных работ (Приложение №2)
3. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Срок выполнения работ 5 рабочих дней.
3.2. Дата начала работ - не позднее 7 рабочих дней с даты подписания договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ производится в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами СниП 3.01¬ 04 87 по Акту приемки.
4.2. Одновременно с подписанием указанного Акта Подрядчик передает Заказчику комплект необходимой технической документации.
4.3. Акт приемки выполненных работ должен быть оформлен подрядчиком и передан Заказчику не позднее 2-х дней после завершения работ. Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня получения Акта приемки выполненных работ рассматривает и направляет Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки сторонами составляется Протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без взимания дополнительной платы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ.
5.1. Заказчик обязан передать в случае необходимости документы на разрешение выполнения монтажных работ на объекте не позднее 3-х дней до начала проведения монтажных работ. Если при проведении строительно-монтажных работ, например – сверление отверстий в стенах, крепление оборудования и пр., будут нарушены линии электропроводок или других коммуникаций, о местонахождении которых заказчик не уведомлял Подрядчика, все возникшие в связи с этим убытки и ответственность несет Заказчик.
5.2. За несвоевременную сдачу работы с Подрядчика взимается пеня в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. По истечении 10 дней просрочки взимание пени прекращается, и Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от вышеупомянутой цены Договора. Заказчик вправе произвести удержание суммы пени, штрафа при расчете за выполненные работы. Возникшие обстоятельства не освобождают стороны от выполнения обязательств по Договору.
5.3. За задержку платежа Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. По истечении 10 дней просрочки платежа взимание пени прекращается, и Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10% от вышеупомянутой цены Договора.
5.4. Подрядчик обязуется устранить за свой счет все недостатки, возникшие по его вине в процессе выполнения работ.
5.5. Подрядчик гарантирует: выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные договором, качество выполненных работ в соответствии с действующими строительными номами и правилами. Гарантия на выполненные работы – 12 месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантия на установленное оборудование – 24 месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантия Подрядчика не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком технических инструкций эксплуатации оборудования.
5.6. Качество используемого материала должно соответствовать стандартам и иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке Заказчиком или Подрядчиком по уведомлению об этом за 15 рабочих дней до расторжения:
а) Заказчиком:
- в случае нарушения Подрядчиком условий Договора, касающихся качества и сроков выполнения работ;
- вследствие признания нецелесообразным дальнейшего ведения работ;
б) Подрядчиком:
- в случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ более 3-х рабочих дней.
6.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Подрядчику оплачиваются все выполненные и согласованные с Заказчиком работы, переданные Заказчику материалы и оборудование для выполнения работ по Договору.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.
6.4. Срок действия договора до __________года.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. При проведении ремонтных работ все демонстрируемые материалы и оборудование предъявляются Заказчику для их дальнейшего использования.
7.2. Ответственность за соблюдение мер и правил техники безопасности, а также пожарной безопасности при выполнении работ по данному Договору возлагается на Подрядчика.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров.
8.2. Споры, неурегулированные путем переговоров между сторонами, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.