ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ____
«Выполнение комплекса работ по строительству складаг. Москва «___» __________ 2012 г.
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительная компания _________________), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице заместителя генерального директора – исполнительного директора , действующего на основании ______________-2012г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_______________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директор_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора комплекс работ по строительству склада на км _______--автомагистрали М-4 - от___________-- через __________, до ________________________-- (далее по тексту– Объект), своевременно сдать эти работы Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить указанные работы.1.2. Состав, объем, сроки выполнения работ, права и обязанности сторон, способы обеспечения обязательств, порядок приемки и оплаты работ по Договору, а также требования на соответствующие виды работ установлены в разделе II (Реконструкция Объекта) Договора и приложениях к нему, а также дополнительными соглашениями к нему.
1.3. Сроки начала и окончания выполнения работ:
1.3.1.начало выполнения работ – со дня подписания настоящего Договора;
окончание выполнения работ – ____________________г.
1.4. Дата начала работ, дата окончания работ, в том числе, даты начала и окончания отдельных видов работ, установленные Календарным графиком выполнения работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
2.1. Интересы Генподрядчика по Договору представляет: Руководитель проекта ___________--, действующий на основании _______________., который с момента заключения настоящего Договора будет принимать непосредственное участие в урегулировании вопросов, возникающих в ходе выполнения работ, формировать штат уполномоченных представителей, осуществляющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте.
2.2. Интересы Субподрядчика по Договору представляет: _______________- действующий на основании .
2.3.Субподрядчик при исполнении настоящего Договора может привлечь по согласованию с Генподрядчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, свидетельством о допуске к работам, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
По требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан предоставить копии договоров с субподрядчиками и другие документы, подтверждающие вышеуказанные требования к субподрядным организациям.
2.4. Все взаимодействия Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляются только в письменном виде. Указания (предписания) представителей Заказчика, Генподрядчика и Инженерной организации Субподрядчику могут даваться в виде Предписания об устранении нарушений правил производства работ (Приложение № 2 к Разделу I настоящего Договора) или Предписания о приостановке работ (Приложение № 3 к Разделу I настоящего Договора) и (или) записываться в Общем журнале работ.
2.5. Субподрядчик и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению Генподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с реконструкцией Объекта.
3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору составляет ______________- (________________________---) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.3.2. Стоимость работ настоящего Договора является неизменной, за исключением следующих случаев:
Генподрядчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе вносить изменения в техническую документацию, в физический объем, состав работ и затрат, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Проекте работ. При выполнении дополнительного объема таких работ, Генподрядчик вправе изменить первоначальную стоимость Договора пропорционально объему таких работ, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Договор в связи с сокращением потребности в выполнении работ, Генподрядчик обязан соответственно уменьшить стоимость настоящего Договора.(исключить).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности сторон, вытекающие из исполнения обязательств по выполнению работ по реконструкции Объекта устанавливаются Разделом II настоящего Договора.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
5.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.5.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
5.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технической документации.
5.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора), в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Генподрядчика, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
5.3.2. В случае уклонения Субподрядчика от подписания Дополнительного соглашения, предусмотренного п. 5.3.1. настоящего Договора, Генподрядчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.
5.3.3. В случае направления Субподрядчику Уведомления в соответствии с п. 5.3.2. о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ Положениями (Регламентами), Субподрядчику вместе с Уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, законодательством Российской Федерации.6.2. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда, за исключением случаев, предусмотренных пунктов 6.3 настоящего Договора.
6.3. Особенности расторжения Договора на стадии исполнения обязательств по выполнению работ по строительству Объекта.
6.3.1. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях:
- Субподрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору(исключить. Как это можно установить?);
- Без уважительной причины(что считать или не считать уважительной причиной?) Субподрядчик задержал более чем на 15 календарных дней сроки начала, окончания работ по Объекту или отдельных видов работ указанных в п.14.1- п.14.2 раздела II настоящего Договора;
- Субподрядчик ликвидирован или в отношении него принято судебное решение о возбуждении процедуры банкротства;
- При не обеспечении Субподрядчиком требуемого качества работ оформленных соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Генподрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Заказчика, Генподрядчика и/или представителей Заказчика, Генподрядчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и не исполненные Субподрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом подписанным представителями Заказчика, Генподрядчика и Инженерной организации;
- В случае если в течение срока действия настоящего Договора к Субподрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ в соответствии с Ведомостью объемов работ, указанных укрупненно в Календарном графике работ (Приложение №1 к Разделу II настоящего Договора);
- Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке) в случае отказа Субподрядчика от подписания в соответствии с требованиями п. 14.1 настоящего Договора Дополнительного соглашения по утверждению уточненного Календарного графика работ (Приложение № 1 к Разделу II настоящего Договора) на текущий год.(исключить. Производством значимых элементов склада занимаются сторонние организации, привлеченные субподрядчиком).
6.3.2. В случае расторжения Договора, Субподрядчик обязан освободить строительную площадку и представить Генподрядчику оборудование(являющееся собственностью кого???, что значит представить?), материалы (чьи?, как представить?), проектную и иную документацию, разработанную Субподрядчиком или для него.
6.3.3. После расторжения Договора, Генподрядчик вправе завершить работы по Объекту с привлечением любых других субподрядчиков. Генподрядчик и привлекаемые им субподрядчики вправе использовать любое оборудование, материалы приобретенные на средства, выплаченные по настоящему Договору Субподрядчику, и проектную и иную документацию, разработанную Субподрядчиком или для него в рамках настоящего Договора. Генподрядчик оплачивает Субподрядчику работы, принятые Генподрядчиком до расторжения настоящего Договора без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора, за вычетом Гарантийной суммы, удерживаемой с Субподрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора(гарантийную сумму исключаем). Из денежных средств, причитающиеся Субподрядчику к выплате за выполненные и принятые Генподрядчиком работы, вычитается сумма полученного авансового платежа. Если общая сумма, которая причитается Генподрядчику превышает сумму какого-либо платежа, который причитается Субподрядчику разница представляет собой долг, который выплачивается Генподрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения Договора.
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
7.1. С момента передачи Генподрядчиком Субподрядчику Объекта (в том числе, строительной площадки) для выполнения работ по настоящему Договору до подписания Акта приемки выполненных работ(добавлено) , риск случайной гибели или повреждения Объекта, а также результата выполненных работ несёт Субподрядчик.7.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения настоящего Договора имущества, переданного Генподрядчиком Субподрядчику, несёт Субподрядчик.
8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
8.1. Субподрядчик должен приступать к выполнению какого-либо вида работ только после приемки (освидетельствования) предшествующих этим работам скрытых работ Заказчиком, уполномоченными представителями Заказчика, Генподрядчика, Инженерной организацией и составления Актов освидетельствования скрытых работ, иных документов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора).Субподрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения освидетельствования.
Генподрядчик в письменном виде не позднее двадцати дней с момента заключения настоящего договора, уведомляет Субподрядчика о составе комиссии производящей освидетельствование скрытых работ и сообщает все данные, помимо относящихся непосредственно к субподрядчику, необходимые для заполнения формы акта скрытых работ.(добавлено)
В случае неявки представителя Заказчика, Генподрядчика, Инженерной организации на освидетельствование скрытых работ, Субподрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке представителей Заказчика, Генподрядчика, Инженерной организации и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Генподрядчика(ом) соответствующего уведомления.
8.2. В случае если Генподрядчиком внесены предписания по качеству выполненных работ в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора, то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика не допускается.
Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их уполномоченным представителем Генподрядчика (представитель Генподрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку уполномоченным представителем Генподрядчика, согласно его указанию.
В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных без подтверждения представителя Генподрядчика (представитель Генподрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), данные работы считаются выполненными за счет средств Субподрядчика и не подлежат оплате Генподрядчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием Генподрядчика.
8.3. Освидетельствование и приемка скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом освидетельствования скрытых(дополнено) работ.
8.4. В Актах освидетельствования скрытых работ за отчетный период должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования работ должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ.
8.5. Акты освидетельствования скрытых работ считаются оформленными, если они подписаны уполномоченными представителями Генподрядчика, ответственными за осуществление строительного контроля и приемку работ, а также лицами, осуществляющими строительный контроль и авторский надзор по Договору с Генподрядчиком.(Куда делась Инженерная организация???)
8.6. Акты освидетельствования работ составляются в четырех экземплярах.
8.7. Каждому акту освидетельствования работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ на Объекте.
8.8. Один комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, по каждой оплачиваемой Генподрядчиком работе, передается Генподрядчику при ежемесячной и промежуточной приемке выполненных работ. Другой комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования работ, по всем выполненным Субподрядчиком работам, передается Генподрядчику при проведении Приемочной комиссии на Объекте.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Генподрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.За неправомерное удержание, иной просрочки в уплате денежных средств Субподрядчику, Генподрядчик обязан выплатить проценты на сумму этих средств, исходя из 1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день предъявления претензии за каждый день просрочки.
Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
За допущенные Субподрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Генподрядчик вправе требовать от него уплаты неустоек в случаях, предусмотренных п.9.2.1. настоящего Договора.
9.2. Ответственность Субподрядчика при выполнении работ по строительству Объекта.
9.2.1. Генподрядчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по выполнению работ по строительству Объекта, вправе взыскать с Субподрядчика неустойку:
- за не освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки(как это понимать?) ;
- за нарушение Субподрядчиком срока окончания работ по Объекту - 2 % от стоимости работ по строительству Объекта (указана в п. 3.1. настоящего Договора) за каждые 30 дней просрочки исполнения обязательств;
- за нарушение квартальных сроков выполнения работ, указанных в Календарном графике работ (приложение № 1 к Разделу II настоящего Договора), по Объекту строительства – 6 % от стоимости таких работ за каждые 30 дней просрочки;
- при установлении Генподрядчиком факта нарушения по качеству работ(работы не оплачиваются и останавливаются, при чем тут штраф?) и (или) содержанию строительной площадки(такие нарушения в ведении лиц осуществляющих строительный контроль. Подкинутая генподрядчиком пустая бутылка водки тоже будет стоить 50 000 ?) , выполняемых Субподрядчиком на Объекте и подтвержденных соответствующими документами(какими?), Субподрядчик уплачивает Генподрядчику 50 000 рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки(при чем тут неустойка, если речь о штрафах за нарушения?) являются: двусторонний(без участия лиц осуществляющих строительный контроль и авторский надзор???) акт Генподрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 и более предписания Заказчика, Генподрядчика и/или представителей Заказчика, Генподрядчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором либо 2 и более предписания соответствующих органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний(предписание соответствующих органов в области строительного надзора уже подразумевает штраф согласно Статьи 9.5 КоАП, при этом уплачивается штраф в федеральный бюджет, а сумма 50 000 р. является максимальной для должностного лица да и то в самом тяжелом случае.Считаю данный абзац вообще неуместным) ;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ, Заказчика и Генподрядчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 рублей за каждый выявленный Заказчиком, Генподрядчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения ( строительные работы проводятся на территории ДЭП. К органам ГИБДД МВД РФ никакого отношения не имеют. Абзац надо исключать) ;
- за нарушение установленных Генподрядчиком сроков устранения Субподрядчиком дефектов, выявленных на Объекте строительства в период гарантийного срока, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику 0,1 % от стоимости работ по Объекту (указана в п. 3.1.1. настоящего Договора) за каждый день просрочки исполнения обязательств(каких сроков?, кто их установил? Кто выявил дефекты не пригласив представителя субподрядчика? Производит гарантийный ремонт, при чем тут выплата 0,1%???) данный абзац дублирует п. 16.5. договора.;
- за предоставление недостоверной информации либо не предоставлении информации об Объекте в соответствии с условиями Раздела II настоящего Договора – 50 000 рублей за каждый выявленный Генподрядчиком факт нарушения.
9.3. Штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет генподрядчика с представлением Генподрядчику копии платежного поручения об уплате штрафных санкций в 20-дневный срок с момента получения Субподрядчиком претензии Генподрядчика.
9.4. В случае неуплаты указанной в претензии Генподрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в установленный Генподрядчиком срок (в течение двадцати дней после получения претензии Субподрядчиком), указанная сумма может быть удержана Заказчиком в одностороннем порядке. В направленной претензии Генподрядчик ставит в известность Субподрядчика, что в случае неуплаты суммы неустойки (штрафа, пени) в добровольном порядке Генподрядчик удерживает указанную сумму в одностороннем порядке. Генподрядчик вправе зачесть (удержать) сумму неустойки (штрафа, пени) в одностороннем порядке из сумм причитающихся платежей Субподрядчику по настоящему Договору.
9.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Генподрядчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств.
9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
9.7. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, удержанных Генподрядчиком с причитающихся Субподрядчику выплат по гарантийным обязательствам по настоящему Договору (за счет денежных средств Гарантийной суммы).
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и в случае необходимости заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.11.2. При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.
11.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Генподрядчика.
11.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение гарантийных обязательств.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения и документы, имеющие отношение к настоящему Договору, должны быть составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Генподрядчика, другой для Субподрядчика), если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет предписана Генподрядчиком.
11.6. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнение работ по договору, принадлежат Генподрядчику.
РАЗДЕЛ II. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА
12.1. Субподрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций работы по строительству Объекта в соответствии с настоящим Договором, проектной документацией (далее по тексту – Проект реконструкции) в соответствии с приложением 2 к разделу II настоящего Договора (Ведомость объёмов и стоимости работ) и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора), а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.
13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
13.1. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, составленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 и № КС-3 (далее по тексту - Формы № КС-2 и № КС-3).Субподрядчик обязан предоставить счёт-фактуру.
13.2. Генподрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере 50% от суммы предусмотренной на строительство Объекта в срок не более пяти дней с момента подписания договора.
Датой оплаты аванса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.
В случае допущения Заказчиком просрочки в уплате аванса срок начала выполнения работ и срок окончания выполнения работ отодвигаются на срок равный периоду просрочки допущенной Заказчиком, при этом к Подрядчику не применяются штрафные санкции.
13.3. Субподрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией и закупкой материалов в соответствии с настоящим Договором. Генподрядчик вправе осуществлять контроль целевого использования аванса.
13.4. Аванс, выплаченный Субподрядчику на выполнение работ по строительству, погашается в соответствии с Приложением №11 к Разделу II График погашения аванса.
13.5. Промежуточные платежи в рамках настоящего Договора, осуществляются Генподрядчиком на основании подписанной Сторонами Формы № КС-3. Предъявленные Субподрядчиком и принятые Генподрядчиком объемы и стоимости выполненных работ за отчетный период оформляются по Форме № КС-2. Объемы предъявленных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком выполненных работ оформляется на основании данных исполнительной документации и Реестров освидетельствованных работ, оформляемых в соответствии с формой Приложения № 7 к Разделу II настоящего Договора.
13.6. Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как сумма выполненных Субподрядчиком работ по форме № КС-2, за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения гарантийных обязательств в рамках настоящего Договора (далее по тексту Гарантийные удержания), суммы удерживаемого аванса и иных удержаний, которые могут быть произведены Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора. Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Генподрядчиком с Субподрядчика в рамках настоящего Договора, составляет Гарантийную сумму.
13.7. Гарантийная сумма составляет 10 (десять) процентов от стоимости выполненных Субподрядчиком работ по формам № КС-2. В месячный срок после ввода Объекта в эксплуатацию Генподрядчик должен возвратить Субподрядчику 50% Гарантийной суммы, удержанной с Субподрядчика в соответствии с условиями Договора.
Выплата второй половины Гарантийной суммы, оставленной Генподрядчиком для обеспечения гарантийных обязательств, производится частями, ежегодно, за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств, - в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение №6 к Разделу II к настоящему Договору) и Гарантийным паспортом (Приложение №5 к Разделу II к настоящему Договору).(необходимо удалить. Данный пункт – замораживание средств Субподрядчика или дополнительное кредитование. Наличие таких условий подразумевает увеличение стоимости контракта). Плюс к этому, есть п. 16.5.
13.8. Генподрядчик осуществляет текущий платеж в течение 25 (двадцати пяти) дней со дня подписания Формы № КС-3.
14. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
14.1.Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных видов работ определяются Календарным графиком работ (Приложение № 1 к Разделу II настоящего Договора).14.2. Объем работ по настоящему Договору должен быть исполнен по годам(срок пр-ва работ составит 70 дней) в соответствии с Календарным графиком и Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Разделу II настоящего Договора).
15. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
15.1. В соответствии с техническим заданием (Приложение № 12) Субподрядчик должен разработать проект для склада противогололедных материалов.(ООО «Восток-М» не имеет допуска к проектированию. Убрать. Проект от Генподрядчика)15.2. Субподрядчик обязан предоставить проект производства работ не позднее, чем за 10 до начала производства работ на утверждение Генподрядчику.
16. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА
Генподрядчик обязан:16.1. Передать Субподрядчику по акту (на период строительства Объекта) строительную площадку, пригодную для выполнения работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог(очень важный момент!!! Необходимо отразить, что если площадка не соответствует необходимым требованиям и подъездные дороги не обеспечивают проезд необходимой для строительства техники, то Субподрядчик вправе не приступать к выполнению работ. При этом, штрафные санкции к нему не применяются, а сроки выполнения работ изменяются.) согласно Проекту (Приложение № 3 к Разделу II настоящего Договора), а также знаки закрепления геодезической разбивочной основы Объекта.
16.2. Передать Субподрядчику по акту Проект, в объеме, в сроки и в составе. Документация может быть передана также по электронной почте или по факсу. Субподрядчик обязан уведомить Генподрядчика о получении документации в письменной форме.
16.3. Организовать строительный контроль, производить промежуточную приемку, оплату и освидетельствование выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнением работ на Объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность исполнения этих работ.
Контроль, осуществляемый Заказчиком и Генподрядчиком за качеством строительных материалов, изделий, конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на объекте, в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Субподрядчика от ответственности за их качество.
16.4. Направить Субподрядчику в 3-х дневный срок с даты заключения настоящего Договора информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте (далее по тексту – Представители Генподрядчика).
Генподрядчик имеет право в период действия настоящего Договора вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Генподрядчик направляет Субподрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.
16.5. Генподрядчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3-х рабочих дней направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
16.6. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
16.7. Заказчик, Генподрядчик, Представители Заказчика, Генподрядчика и Инженерной организации имеют право:
16.7.1. Беспрепятственного доступа без уведомления Субподрядчика в любое время суток в течение строительства Объекта ко всем видам производимых работ, а также складируемым и используемым материалам и конструкциям.
16.7.2. Выдавать Субподрядчику Предписания об устранении нарушений правил производства работ (Приложение № 2 к Разделу I настоящего Договора) или Предписания о приостановке работ (Приложение № 3 к Разделу I настоящего Договора) и производить соответствующие записи в Общем журнале работ по Объекту.
16.7.3. Генподрядчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить дефекты, являющиеся следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Субподрядчиком, и предъявить Субподрядчику требование о возмещении своих расходов на их устранение.
17. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
Субподрядчик обязан:17.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
17.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, требованиями документов из Перечня нормативно-технической документации, обязательного при выполнении работ по строительству (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора), условиями настоящего Договора.
Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и конструкций.
17.3. Устранять все замечания представителей Заказчика, Генподрядчика и Инженерной организации выданные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 16.5., 19.4., 19.5. настоящего Договора, а также замечания (предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законом порядке.
17.4. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество необходимое для исполнения настоящего Договора.
17.5. В случае складирования строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Субподрядчик обязан осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет.
17.6. Обеспечить в ходе строительства Объекта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора).
17.7. Обеспечить за свой счет содержание и охрану склада противогололедных материалов, ограждений мест производства работ, временных средств организации движения, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта, с момента начала строительства до момента подписания акта приемочной комиссии.
17.8. Возвести при необходимости в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
17.9. Незамедлительно известить Генподрядчика, и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
17.10. Вести с момента начала выполнения работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общий и Специальные журналы работ на Объекте.
17.11. Вести строительный контроль и всю необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора), а при реконструкции либо строительстве искусственных дорожных сооружений, дополнительно, в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству.
17.12. Обеспечить за свой счет и в установленные Генподрядчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных Генподрядчиком и уполномоченными им лицами, а также органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 21.3. настоящего Договора.
17.13. Обеспечить разбивку осей и частей Объекта в соответствии с Проектом на основе переданной Генподрядчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей. Обеспечить сохранность принятых от Генподрядчика знаков закрепления на местности геодезической разбивочной основы Объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений Объекта, межевых знаков).
Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность их выполнения.
17.14. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, рабочей документации;
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.
17.15. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению действующих требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ, в том числе требований, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора).
17.16. Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том числе, электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования Объекта.
17.17. По запросу Генподрядчика представлять информацию о строительстве Объекта, в том числе на электронных носителях.
17.19. Передать по окончании строительства Объекта Генподрядчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых после его окончания, исполнительную документацию выполненных работах в полном объеме в бумажном и отсканированном после подписания виде, а также электронный паспорт Объекта, по дополнительно согласованной с Генподрядчиком форме.
17.20. Уведомить Генподрядчика о готовности к промежуточной приемке выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.
17.21. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих работников и работников субподрядчиков специальной одеждой в соответствии с требованиями документа п. 3.12. Приложения № 1 к Разделу I настоящего Договора с указанием наименования организации.
17.22. В соответствии с пунктом 21.3 настоящего Договора после получения письменного извещения Генподрядчика о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении Генподрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
17.23. При выполнении работ по настоящему Договору руководствоваться Федеральным отраслевым соглашением по дорожному хозяйству и Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации.
17.24. Не допускается переуступка прав и обязанностей по настоящему договору (переуступка прав кредитора и перевод долга).
17.25. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за ущерб перед третьими лицами, причиненный ненадлежащим исполнением договора, некачественного выполнения работ или при исполнении работ по договору.
17.26. В ходе проведения строительных, археологических, либо иных работ, при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), подрядчик обязан обеспечить проведение полного комплекса поисковых работ и перезахоронение останков погибших воинов в соответствии с требованиями регламента, указанного в пункте 4.46. Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора).
18. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
18.1. Субподрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.18.2. Субподрядчик в соответствии с Проектом должен обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям.
18.3. На весь период строительства до подписания акта приемочной комиссии, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Разделу I настоящего Договора.
В случае нанесения ущерба Объекту в период строительства Субподрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
18.4. До подписания акта приемочной комиссии Субподрядчик несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора).
18.5. Субподрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.
18.6. Субподрядчик обязуется в 20-дневный срок после подписания Акта приемки Объекта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель.
19. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
19.2. Все используемые Субподрядчиком материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль(удалить. Это невозможно). Копии указанных документов должны быть представлены Генподрядчику за 2 дня(было 10) до начала выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь необходимые разрешения и соответствующую документацию по производству строительных конструкций и материалов, если требуется в соответствии с законодательством РФ, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
19.3. Субподрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и поверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также(исключить, мы не используем таких материалов как асфальт, бетон…) в ходе выполнения строительных работ., обеспечить предусмотренные Проектом и нормативными документами в области строительства испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и измерений Генподрядчику до приемки выполненных работ.
19.4. Заказчик, Генподрядчик, представители Заказчика, Генподрядчика и Инженерной организации вправе давать Субподрядчику письменные предписания:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям настоящего Договора;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям настоящего Договора;
19.5. Заказчик, Генподрядчик, представители Заказчика, Генподрядчика и Инженерной организации вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного ими срока в порядке, предусмотренном в п.2.5. настоящего Договора в следующих случаях:
а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его иных объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 1 к Разделу I настоящего Договора);
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Договору.
19.6. В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика дополнительные испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении настоящего Договора, Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
20. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
20.1. Ежемесячная приемка выполненных работ осуществляется по состоянию на 20 число каждого месяца.20.2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных должностных лиц Субподрядчика к Генподрядчику о готовности выполненных работ к их приемке с приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, выполненного по форме Приложения № 7 к Разделу II настоящего Договора, а также акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 и № КС-3.
20.3. Уполномоченные должностные лица Субподрядчика подготавливают Реестр освидетельствованных работ на основании оформленных Актов освидетельствования работ, а также документов, а также формы № КС-2 и № КС-3 на основании оформленных Реестров освидетельствованных работ; - в бумажном и электронном вариантах.
20.4. Генподрядчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а также в случае отсутствия утвержденного в соответствии с требованиями п.14.1. настоящего Договора, Календарного графика работ (Приложение № 1. к Разделу II настоящего Договора) на текущий год.
20.5. В случае установления Генподрядчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестр освидетельствованных работ и Акт выполненных работ по форме № КС-2 Генподрядчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.
20.6. Ввод оконченного реконструкцией Объекта в эксплуатацию осуществляется на основании разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации.
20.7. За 45 дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, Субподрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о необходимости создания комиссии по приемке оконченного реконструкцией Объекта и подписания Акта приемки Объекта, предусмотренного ч.3 статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
20.8. Субподрядчик передает Генподрядчику за 20 дней до начала приемки оконченного реконструкцией Объекта 2 экземпляра полного комплекта исполнительной документации, в том числе, 1 экземпляр на электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
(хотелось бы понять: мы строим или реконструируем? Непосредственно производство работ на объекте займет 20-30 дней. Уведомить за 45, а передать «исполниловку» за 20 дней в принцыпе невозможно). Насколько вообще наш объект подпадает под действия градостроительного комплекса? .
20.9. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Генподрядчиком части работ или Объекта в целом, осуществляется по решению Генподрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генподрядчика подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-ти дневный срок с даты получения соответствующего заключения.
21. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО РАБОТАМ
21.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта и работы, выполненные Субподрядчиком и привлеченными субподрядчиками по настоящему Договору.21.2. Гарантийный срок устанавливается в течение 24 месяцев с даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (приложение № 5 к Разделу II настоящего Договора), и прилагаются к Акту приемки Объекта.
21.3. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Генподрядчиком сроки, в порядке, предусмотренном. Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Генподрядчика(разумный срок-трое суток).
21.4. При отказе Субподрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, Генподрядчик составляет односторонний акт, с привлечением Инженерных организаций и независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Субподрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
21.5. При отказе Субподрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Генподрядчик имеет право привлекать иные организации для устранения дефектов с компенсацией понесенных затрат за счет второй половины удержаний, предусмотренных настоящим Договором.(исключили гарантийную сумму)
22. ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРА
22.1. Окончанием Договора считается полное исполнение обязательств Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора.
23. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
23.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.23.2. Приложения к настоящему Договору указаны в Таблице 1 к настоящему Договору.
Таблица 1
№ Наименование приложения
Приложения к Разделу I
1. Перечень нормативно - технических документов, обязательных при выполнении работ.
2. Форма предписания об устранении нарушений правил производства работ.
3. Форма предписания о приостановке работ.
Приложения к Разделу II
1. Календарный график работ (готовит Субподрядчик)
2. Ведомость объемов и стоимости работ (ведомость объемов и количества материалов) (перечень и объемы работ готовит Генподрядчик, стоимость работ готовит Субподрядчик).
3. Форма акта передачи участка автомобильной дороги (строительной площадки) для выполнения работ по строительству.
4. Перечень документов, передаваемых Субподрядчиком Генподрядчику для сдачи Объекта и подписания Акта приемки Объекта.
5. Форма гарантийного паспорта.
6. Регламент исполнения гарантийных обязательств.
7. Реестр освидетельствованных работ.
8. Форма общего журнала работ.
9. Форма акта выполненных работ
10. Форма справки о стоимости выполненных работ
11. График погашения аванса
12. Техническое задание
24. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Генподрядчик:
Открытое акционерное общество Субподрядчик:
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
25. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Генподрядчик:
Качественное составление договоров +7 (916) 22920 41
_________________
М.П.
Субподрядчик
_____________________
М.П.
Качественное составление договоров +7 (916) 22920 41
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.