Договор подряда на выполнение работ по проверке дымоходов и вентиляционных каналов

Договор подряда на выполнение работ по проверке дымоходов и вентиляционных каналов

№_______

г. ___________

___________ 2011г.

       

       ООО «________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Генерального директора ___________,  действующего на основании устава, с одной стороны и 

       ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ___________, действующей  на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда.

1. Предмет договора.

       1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов следующие виды работ:

       а) произвести периодическую проверку дымоходов и вентиляционных каналов

       б) по окончанию проверки предоставить акты обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, находящихся  по адресу: ___________

       1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить работу и материалы Подрядчика.

2. Цена договора.

       2.1 Цена Договора составляет ________(_________), в том числе НДС 18%.

       2.2 Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе и транспортные.

3. Условия платежа.

       3.1 Заказчик оплачивает работу Подрядчика в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг и выставления Подрядчиком счета.

       

4. Сроки выполнения обязательств.

       4.1 Подрядчик выполнит работы (произведет обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов)  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

5. Обязательства сторон.

       5.1 Подрядчик обязан:

       5.1.1 Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и передать Заказчику акты обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

       5.1.2 Передать Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.

       5.2 Заказчик обязан:

       5.2.1 Обеспечить доступ в помещения для проведения работ по настоящему Договору.

       5.2.2 Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки установленные Договором.

6.Форс-мажор

       6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

       6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут одной из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.  

7. Прочие условия

7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

7.2.Все споры и разногласия, возникшие по данному Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае не разрешения разногласий путем переговоров споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд города Москвы.

 7.3. В случае невозможности разрешения возникших разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующем  законодательством РФ. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон.