Договор подряда на выполнение работ по изготовлению и монтажу мебели

Договор подряда на выполнение работ по изготовлению и монтажу мебели

№ ___ от ____ _______  2011 г.

г. __________                                                                                « ___ » _______ 2011 года

      Общество с ограниченной ответственностью «_________-», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

      Общество с ограниченной ответственностью  «__________» ( ООО «________»), в лице директора _________ с другой стороны, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1  ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить работы по изготовлению, доставке и установке (Монтажу) мебели (далее по тексту – «Изделия») в помещениях ресторанов Заказчика (далее по тексту – «Объекты»), в количестве и комплектности в соответствии с согласованными и утвержденными Сторонами Спецификациями, подписываемыми Сторонами для каждого Объекта ЗАКАЗЧИКА в отдельности, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Наименование и местонахождение конкретного Объекта ЗАКАЗЧИКА указываются в соответствующей Спецификации.

1.2 При необходимости ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ Дизайн-проект, включающий в себя план расстановки мебели, эскизы мебели (габаритные размеры, план и фасад), цвет и фактуру Изделий. Все изменения по цвету, и фактуре Изделий ПОДРЯДЧИК обязан согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ.

1.3 ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить техническую документацию – чертежи Изделий, эксплуатационные характеристики предоставляемых Изделий, а также сертификаты, подтверждающие качество используемых материалов, которые являются неотъемлемыми частями соответствующей Спецификации (далее по тексту – «Техническая документация»). Техническая документация составляется для каждой Спецификации в отдельности и нумеруется в соответствии с номерами Спецификаций.

1.4 ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размерах, предусмотренных условиями настоящего Договора.

1.5 Изготовленные ПОДРЯДЧИКОМ Изделия и выполненные работы должны соответствовать требованиям и нормам, перечисленным в ГОСТах и Технической документации.

1.6 Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора, выполняются силами и материально-техническими средствами ПОДРЯДЧИКА.

1.7 Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Договора в сроки, согласованными Сторонами в соответствующих Спецификациях.

2.2 Сроки, предусмотренные в пункте 2.1 настоящего Договора, в зависимости от объема работ могут быть изменены только по письменному соглашению сторон.

2.3 ПОДРЯДЧИК приступает к работе с момента поступления на его расчетный счет авансового платежа.

2.4 Невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ условий, предусмотренных в пункте 4.2.1 настоящего Договора, влечет за собой перенос сроков начала и окончания работ по настоящему Договору на срок задержки получения авансового платежа.

2.5 В случае внесения ЗАКАЗЧИКОМ изменений в Техническую документацию после начала выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему Договору, сроки исполнения работ и их стоимость подлежат пересмотру, с учетом стоимости затрат, понесенных ПОДРЯДЧИКОМ с начала работ по данному Договору. В обоснование понесенных ПОДРЯДЧИКОМ  затрат по выполнению настоящего Договора ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ соответствующие документальные доказательства и обоснованный расчет. Внесение изменений в Техническую документацию, изменение сроков выполнения работ и стоимости работ оформляется Сторонами путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1  Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, ПОДРЯДЧИК обязуется:

        3.1.1  Назначить ответственного представителя со своей стороны для решения организационных вопросов с ЗАКАЗЧИКОМ;

        3.1.2  В целях подготовки Технической документации своими силами произвести соответствующие замеры негабаритных Изделий на Объектах ЗАКАЗЧИКА (если Подрядчик выполняет работы по изготовлению Изделий);

        3.1.3 Осуществлять разработку  Технической документации в целях подписания Спецификаций к настоящему Договору, на основании данных, полученных от ЗАКАЗЧИКА, и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации, и передавать ее на согласование Заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров по каждому Изделию (если Подрядчик выполняет работы по изготовлению Изделий);

        3.1.4 Внести изменения в Техническую документацию и исправления по требованию ЗАКАЗЧИКА в случае наличия таковых и если они не противоречат условиям настоящего Договора или по требованиям государственных надзорных служб. Все указанные изменения вносятся в отдельно согласованные Сторонами сроки;

        3.1.5 Не передавать Техническую документацию третьим лицам без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА;

        3.1.6 Произвести доставку и установку (монтаж) Изделий на Объект Заказчика в сроки, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Договора. В случае невозможности доставки ПОСТАВЩИКОМ готовых Изделий в срок, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Договора,  по причине отсутствия у ЗАКАЗЧИКА возможности приемки указанных Изделий на Объекте, сроки доставки готовых Изделий и сроки их установки (монтажа) на Объекте ЗАКАЗЧИКА в указанном случае будут согласовываться сторонами дополнительно. О невозможности приемки готовых Изделий ЗАКАЗЧИК обязан заблаговременно письменно уведомить ПОДРЯДЧИКА. 

        3.1.7 Вместе с изготовленными изделиями передать ЗАКАЗЧИКУ все соответствующие документы (сертификаты на материалы и комплектующие изделия, правила эксплуатации Изделий, паспорт на изделия, гарантийный талон и т.д.);

        3.1.8 Предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки выполненных работ в день сдачи работ Заказчику.

        3.2 Для обеспечения выполнения  ПОДРЯДЧИКОМ работ в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, ЗАКАЗЧИК обязуется:

        3.2.1 Со своей стороны назначить ответственного представителя за выполнение настоящего Договора;

        3.2.2 Обеспечить ПОДРЯДЧИКУ надлежащие условия для выполнение работ по настоящему Договору (доступ на Объекты) для производства соответствующих замеров и установки (монтажа) Изделий, электропитание и т.д.);

        3.2.3 Осуществить своевременную приемку и оплату результатов выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему Договору;

        3.2.4 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

        4.1 Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствующих Спецификациях, исходя из Технической документации, являющейся неотъемлемой частью каждой Спецификации. Стоимость выражается в российских рублях, с НДС. Указанная в соответствующих Спецификациях стоимость окончательна и не подлежит изменению, кроме случаев внесения ЗАКАЗЧИКОМ изменений и/или дополнений в Техническую документацию, влекущих дополнительные расходы со стороны ПОДРЯДЧИКА.

        4.2 Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке (если иное не будет оговорено в Спецификации):

        4.2.1 ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания  Сторонами соответствующей Спецификации и получения выставленного Подрядчиком счета на оплату перечисляет на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости работ, предусмотренной в соответствующей Спецификации;

        4.2.2 Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в два этапа: 1 этап в размере 20% производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предварительной приемки Изделий на объекте Заказчика и 2 этап в размере 30 % в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приемки всех выполненных по соответствующей Спецификации работ.

        4.3 Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате считается исполненным с момента поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

        5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

        5.1 Сдача-приемка работ производится в три этапа:

        5.1.1 Предварительная приемка работ производится в день поставки ПОДРЯДЧИКОМ готовых Изделий на Объект(ы) ЗАКАЗЧИКА ;

        5.1.2 Окончательная приемка работ производится по окончании установки (монтажа) готовых изделий на Объект (ах) ЗАКАЗЧИКА.

        5.2. Предварительная сдача-приемка Изделий происходит на Объекте ЗАКАЗЧИКА в присутствии представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки готовых Изделий.

        При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний по качеству Изделий последние фиксируются в двустороннем  Акте о выявленных недостатках (дефектах), в котором указываются выявленные недостатки (дефекты) в Изделиях, порядок и сроки их устранения. Устранение ПОДРЯДЧИКОМ указанных недостатков (дефектов)  осуществляется без взимания дополнительной платы и в любом случае должно быть произведено в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента составления указанного Акта.

        5.3 Окончательная сдача-приемка Изделий и выполненных работ по их установке (монтажу) оформляются соответствующим двухсторонним Актом, являющимся неотъемлемой  частью настоящего Договора, после установки Изделий на Объекте ЗАКАЗЧИКА.

        При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний по установке (монтажу) Изделий последние фиксируются в двухстороннем Акте о выявленных недостатках (дефектах), в котором указываются выявленные недостатки (дефекты) в выполненных работах, порядок и сроки их устранения. Устранение ПОДРЯДЧИКОМ указанных недостатков (дефектов) осуществляется без взимания дополнительной платы и в любом случае должно быть произведено в срок, не позднее 5 (пяти) дней с момента составления указанного Акта.

        5.4 ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от ПОДРЯДЧИКА Акта сдачи-приемки выполненных по настоящему Договору работ подписать его, либо в предусмотренный настоящим пунктом срок предоставить мотивированное письменное возражение.

        6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

        6.1. На все изготовленные в соответствии с настоящим Договором Изделия и выполненные работы ПОДРЯДЧИК предоставляет гарантию сроком на 1 (один) год, который исчисляется с момента начала их эксплуатации. В течение гарантийного срока все обнаруженные недостатки (дефекты) устраняются ПОДРЯДЧИКОМ  за свой счет, и в удобное для ЗАКАЗЧИКА время, указанное в запросе Заказчика на устранение недостатков. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.

        6.2. В случае не устранения  ПОДРЯДЧИКОМ выявленных в течение гарантийного срока недостатков в вышеуказанное время, указанное в запросе ЗАКАЗЧИКА, последний вправе при сохранении прав на гарантию привлечь для их устранения стороннюю организацию с отнесением всех расходов на счет ПОДРЯДЧИКА.

        7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

        7.1 В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

        7.2 В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК обязуется по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА выплатить последнему неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в соответствующей Спецификации, за каждый день просрочки.

        7.3 В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Договора, при наличии письменного уведомления о невозможности приемки готовых Изделий, обязанность ЗАКАЗЧИКА, предусмотренная пунктом  5.2 настоящего Договора, не является нарушенной.

        7.4 Ни одна из СТОРОН не несет ответственность в случае не выполнения, не своевременного или не надлежащего выполнения с какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если указанные не выполнение, не своевременное или не надлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам, относимым к непреодолимой силе,  относятся природные явления (землетрясения, наводнения, и т.п.), а также действия и события общественного характера (война, крупномасштабные забастовки, массовые волнения, запретительные меры, принимаемые государственными органами, и т.п.).

        7.5 Затронутая форс-мажорными обстоятельствами СТОРОНА без промедления, но не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств,  в письменной форме информирует другую СТОРОНУ об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает всевозможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. К письменному извещению должны быть приложены официальные документы уполномоченных государственных органов, свидетельствующие об имевшем месте форс-мажорном обстоятельстве.

        7.6 СТОРОНА, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна без промедления, но не позднее чем через 3(три) рабочих дня известить в письменной форме другую СТОРОНУ о прекращении действия этих обстоятельств.

        7.7 Не извещение или не своевременное извещение другой СТОРОНЫ СТОРОНОЙ, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

        7.8 Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения настоящего Договора на период их действия, если СТОРОНЫ не договорились об ином.

        7.9 В случае если действие форс-мажорного обстоятельства продолжается более 30 (тридцати) рабочих дней СТОРОНЫ обязуются провести переговоры в целях поиска наиболее приемлемого пути разрешения ситуации.

        В случае если СТОРОНЫ не выработают приемлемого решения возникшей ситуации в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, каждая из СТОРОН вправе расторгнуть настоящий Договор.

        

        

        8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

        8.1 Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения договоренности – в Арбитражном суде г. Москвы.

        8.2 Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным для Сторон.

        8.3 Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой стороне ответ по существу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

        9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

        9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2011 года.

        9.2 Все изменения, дополнения, приложения и акты к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются должным образом уполномоченными представителями Сторон.

        9.3 Во всем остальном, что не обусловлено настоящим Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

        9.4 После подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и иные письменные и устные договоренности Сторон  по предмету настоящего Договора теряют юридическую силу.

        9.5 Настоящий  Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

        10.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН