Договор поставки и монтажа оборудования

Рекомендуемая форма договора

Договор  поставки и монтажа оборудования

№ _________

г. Москва
_________20__ года.

        ООО "_________", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
        ООО «_________», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального  директора _________ , действующее на основании Устава,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.  Общая цена товара, поставляемого по настоящему договору,  составляет __________(_________) рублей, в том числе НДС 18 % рублей, и включает транспортные расходы и иные издержки Поставщика, которые тот понёс или должен будет понести в связи с исполнением настоящего договора.

2.РАСЧЕТЫ СТОРОН.  СРОК  И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА .
2.1.Оплата Поставщику за поставляемое оборудование производится после получения товара указанного в спецификацией (Приложение № 1) Покупателем и подписания Сторонами накладных на передачу товара.
2.1. Покупатель обязуется перечислить платёжным поручением на расчетный счет Поставщика платёж в размере суммы, полученного Покупателем товара.
2.2. Оплата производится в рублях .
2.3. Поставщик обязуется отгрузить и доставить товар (указанное в спецификации оборудование) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. При этом товар считается оплаченным с момента полного поступления денежных средств на расчётный Поставщика. В случае, если несвоевременное зачисление денежных средств на расчётный счет Поставщика произойдет по вине обслуживающего его банка, товар будет считаться оплаченным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
2.4. Обязанность Поставщика поставить (передать) товар Покупателю считается исполненной в момент вручения товара Покупателю.
2.5. Товар должен быть доставлен по адресу: __________________
2.6 Покупатель обязуется организовать разгрузку и доставку оборудования до места установки.
2.7. Поставщик осуществляет установку и монтаж товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1) в срок не более 3 (трех) дней с момента доставки товара Покупателю. По итогам установки и монтажа Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ.

3.УПАКОВКА И ТАРА.
3.1. Товары должны отгружаться в упаковке, обеспечивающей их сохранность.
3.2. Поставщик не несет ответственности за повреждения или поломку товара, которые произошли по вине Покупателя из-за нарушения им правил разгрузочных работ.

4.ГАРАНТИИ.
4.1. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акт сдачи-приемки работ.
4.2. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, замена которых зависит от объема копирования, и расходные материалы.
4.3. Претензии по гарантии не принимаются при ремонте оборудования не сертифицированным специалистом, сторонней организацией или на оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика при нарушении последним технических условий эксплуатации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если данное  неисполнение произошло по их вине.
5.2. За просрочку поставки товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05% от цены товара, поставка которого просрочена, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% общей цены товара (п. 1.2. договора).
Неустойка за просрочку установки и монтажа товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1) исчисляется из расчёта 0,1% от общей цены товара за каждый календарный день просрочки.
5.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение Договора и соответственно освобождаются от возмещения убытков, если они имели место вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, эпидемии, забастовки работников транспорта и энергетики, принятые органами государственной власти и управления законодательные нормы, в том числе, связанные с изменением политического или экономического курса, действие которых приведет к невозможности выполнения обязательств по договору и любой деятельности связанной с его выполнением. В случае наступления таких обстоятельств каждая из сторон обязуется известить другую сторону об их наступлении?в возможно более короткие сроки. При прекращении указанных обстоятельств одна сторона обязана известить другую сторону в пятидневный срок в письменном виде, с указанием сроков, в которые стороны приступят к дальнейшему исполнению настоящего Договора.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом г. Москвы в порядке, предусмотренном  действующим законодательством.
6.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.