1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии со сметой (Приложение № 1 к настоящему договору) и техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору) по заданию Заказчика выполнить следующие работы:
1. Устройство гипсокартонных перегородок -72,62кв.м.
2. Устройство дверей одностворчатых -3шт.
3. Устройство блоков розеток -22шт.
4. Устройство приточно-вытяжной вентиляции
далее по тексту - «Работы», а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.
1.2. Техническая документация (Смета и Техническое задание) готовятся Подрядчиком и предоставляются на утверждение Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Техническая документация должна состоять из документов, содержащих описание работ и содержать методы выполнения работ.
г. ________ ___________ 2011 г.
ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
ООО «______________», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии со сметой (Приложение № 1 к настоящему договору) и техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору) по заданию Заказчика выполнить следующие работы:
1. Устройство гипсокартонных перегородок -72,62кв.м.
2. Устройство дверей одностворчатых -3шт.
3. Устройство блоков розеток -22шт.
4. Устройство приточно-вытяжной вентиляции
далее по тексту - «Работы», а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.
1.2. Техническая документация (Смета и Техническое задание) готовятся Подрядчиком и предоставляются на утверждение Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Техническая документация должна состоять из документов, содержащих описание работ и содержать методы выполнения работ.
1.4. Для выполнения Работ (отдельных видов Работ) Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков. При этом Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика о привлеченных субподрядчиках, предоставляя в письменной форме информацию о месте нахождения, контактных лицах, телефонах данных подрядчиков. Уведомление должно быть направлено Заказчику в срок не позднее трех рабочих дней от даты заключения Подрядчиком договора с привлеченным подрядчиком.
1.5. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за работы, выполненные привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, как если бы Подрядчик осуществлял данные работы лично.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Согласовать производство работ с собственником помещения.
2.1.3. При выполнении Работ соблюдать требования действующего законодательства, предъявляемые к качеству и порядку выполнения работ подобного рода.
2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о любых причинах, которые могут повлиять на окончательные сроки сдачи-приёмки выполненных работ.
2.1.5. Соблюдать правила пожарной безопасности на Объекте и содержать территорию, на которой проводятся Работы, в чистоте, т.е. вовремя своими силами и за свой счет вывозить строительный мусор с Объекта и убирать прилегающую к Объекту территорию в местах, где будут производиться разгрузочно-погрузочные работы. Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности и возмещает убытки Заказчику, вызванные нарушением им (его работниками) правил техники безопасности и пожарной безопасности.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Передать Подрядчику Объект, на котором будут выполняться работ, предумотренные настоящим договором.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Все Работы должны быть выполнены в срок не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По окончании Работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Работ к сдаче.
4.2. Сдача-приемка производится в рабочее время непосредственно на самом Объекте. В рамках сдачи-приемки представитель Подрядчика предъявляет выполненные работы к осмотру (приёмке) представителю Заказчика, а также передает ему два подписанных Подрядчиком экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. По результатам осмотра результатов работ Заказчик обязуется подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и передать один экземпляр Акта Подрядчику, либо представить Подрядчику мотивированные возражения относительно подписания Акта.
4.4. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 2 (Двух) рабочих дней, с момента сообщения о них Подрядчику, если Сторонами не согласован иной срок устранения замечаний.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Общая цена Работ составляет __________ (___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Оплата Работ производится в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Цена Работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.
5.3. Расходы Подрядчика, не включенные в стоимость, подлежат компенсации Заказчиком только при условии их предварительного согласования с Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения срока завершения Работ, указанного в пункте 3.1. настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от общей цены Работ за каждый день просрочки.
В случае расторжения настоящего Договора по указанному в настоящем пункте основанию, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десяти процентов) от общей стоимости Работ по настоящему Договору. Указанный штраф должен быть выплачен в срок не позднее 5 (Пяти) банковских дней от даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора независимо от факта проведения взаиморасчетов по фактически выполненным работам согласно данному Договору.
6.2. В случае, если в результате действий/бездействия Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), в том числе в результате протечки, короткого замыкания в электропроводке, нанесения порчи имуществу, Заказчик будет привлечен к ответственности перед третьими лицами, в том числе перед государством или муниципальным образованием, Подрядчик обязуется полностью возместить Заказчику понесенные последним затраты в срок не позднее 5 (Пяти) банковских дней от даты получения от Заказчика соответствующего требования.
6.3. Пени могут удерживаться Сторонами при осуществлении взаиморасчетов из сумм, подлежащих перечислению, либо пени подлежат уплате в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты получения соответствующего требования от другой Стороны.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке, если это допускается действующим законодательством или настоящим Договором.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры между Сторонами, связанные с настоящим Договором, Стороны согласились разрешать путем переговоров.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним разрешаются в претензионном порядке, а в случае невозможности такового- в Арбитражном суде Самарской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии со сметой (Приложение № 1 к настоящему договору) и техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору) по заданию Заказчика выполнить следующие работы:
1. Устройство гипсокартонных перегородок -72,62кв.м.
2. Устройство дверей одностворчатых -3шт.
3. Устройство блоков розеток -22шт.
4. Устройство приточно-вытяжной вентиляции
далее по тексту - «Работы», а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.
1.2. Техническая документация (Смета и Техническое задание) готовятся Подрядчиком и предоставляются на утверждение Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Техническая документация должна состоять из документов, содержащих описание работ и содержать методы выполнения работ.
Договор подряда
№ _______
г. ________ ___________ 2011 г.
ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
ООО «______________», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии со сметой (Приложение № 1 к настоящему договору) и техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору) по заданию Заказчика выполнить следующие работы:
1. Устройство гипсокартонных перегородок -72,62кв.м.
2. Устройство дверей одностворчатых -3шт.
3. Устройство блоков розеток -22шт.
4. Устройство приточно-вытяжной вентиляции
далее по тексту - «Работы», а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.
1.2. Техническая документация (Смета и Техническое задание) готовятся Подрядчиком и предоставляются на утверждение Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Техническая документация должна состоять из документов, содержащих описание работ и содержать методы выполнения работ.
1.3. Работы выполняются по адресу: ___________ (далее – «Объект»).
1.4. Для выполнения Работ (отдельных видов Работ) Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков. При этом Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика о привлеченных субподрядчиках, предоставляя в письменной форме информацию о месте нахождения, контактных лицах, телефонах данных подрядчиков. Уведомление должно быть направлено Заказчику в срок не позднее трех рабочих дней от даты заключения Подрядчиком договора с привлеченным подрядчиком.
1.5. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за работы, выполненные привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, как если бы Подрядчик осуществлял данные работы лично.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Согласовать производство работ с собственником помещения.
2.1.3. При выполнении Работ соблюдать требования действующего законодательства, предъявляемые к качеству и порядку выполнения работ подобного рода.
2.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о любых причинах, которые могут повлиять на окончательные сроки сдачи-приёмки выполненных работ.
2.1.5. Соблюдать правила пожарной безопасности на Объекте и содержать территорию, на которой проводятся Работы, в чистоте, т.е. вовремя своими силами и за свой счет вывозить строительный мусор с Объекта и убирать прилегающую к Объекту территорию в местах, где будут производиться разгрузочно-погрузочные работы. Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности и возмещает убытки Заказчику, вызванные нарушением им (его работниками) правил техники безопасности и пожарной безопасности.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Передать Подрядчику Объект, на котором будут выполняться работ, предумотренные настоящим договором.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Все Работы должны быть выполнены в срок не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По окончании Работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Работ к сдаче.
4.2. Сдача-приемка производится в рабочее время непосредственно на самом Объекте. В рамках сдачи-приемки представитель Подрядчика предъявляет выполненные работы к осмотру (приёмке) представителю Заказчика, а также передает ему два подписанных Подрядчиком экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. По результатам осмотра результатов работ Заказчик обязуется подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и передать один экземпляр Акта Подрядчику, либо представить Подрядчику мотивированные возражения относительно подписания Акта.
4.4. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 2 (Двух) рабочих дней, с момента сообщения о них Подрядчику, если Сторонами не согласован иной срок устранения замечаний.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Общая цена Работ составляет __________ (___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Оплата Работ производится в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Цена Работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.
5.3. Расходы Подрядчика, не включенные в стоимость, подлежат компенсации Заказчиком только при условии их предварительного согласования с Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения срока завершения Работ, указанного в пункте 3.1. настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от общей цены Работ за каждый день просрочки.
В случае расторжения настоящего Договора по указанному в настоящем пункте основанию, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% (Десяти процентов) от общей стоимости Работ по настоящему Договору. Указанный штраф должен быть выплачен в срок не позднее 5 (Пяти) банковских дней от даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора независимо от факта проведения взаиморасчетов по фактически выполненным работам согласно данному Договору.
6.2. В случае, если в результате действий/бездействия Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), в том числе в результате протечки, короткого замыкания в электропроводке, нанесения порчи имуществу, Заказчик будет привлечен к ответственности перед третьими лицами, в том числе перед государством или муниципальным образованием, Подрядчик обязуется полностью возместить Заказчику понесенные последним затраты в срок не позднее 5 (Пяти) банковских дней от даты получения от Заказчика соответствующего требования.
6.3. Пени могут удерживаться Сторонами при осуществлении взаиморасчетов из сумм, подлежащих перечислению, либо пени подлежат уплате в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты получения соответствующего требования от другой Стороны.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке, если это допускается действующим законодательством или настоящим Договором.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры между Сторонами, связанные с настоящим Договором, Стороны согласились разрешать путем переговоров.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним разрешаются в претензионном порядке, а в случае невозможности такового- в Арбитражном суде Самарской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.