Договор субподряда на содержание средств метеообеспечения

Договор субподряда на содержание средств метеообеспечения

№ ___________

г. Москва                                                                                                    ___________  2012  г.

Общество с ограниченной ответственностью «_________» (далее - ООО «___________»)  в лице генерального директора _____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и 

Закрытое акционерное общество «___________» (далее - ЗАО «__________») в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны (далее совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик  принимает на себя выполнение работ по содержанию средств метеообеспечения  и получению комплексной погодной информации на обслуживаемой сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ  «__________», в том числе:

• Анализ технического состояния Автоматических Дорожных Метеостанций (далее – АДМС)

• Техническое обслуживание и ремонт оборудования.

• Комплексная настройка и наладка оборудования.

• Сопровождение компонентов специального программного обеспечения.

• предоставление специальной оперативной метеоинформации комплекса АКСОПРИ (данные метеолокаторов г. Тверь и г. Валдай) диспетчерам ЦУП.

1.2. Все работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3 Научные, технические, экономические и другие требования  к научно-технической продукции, являющейся предметом Договора, определяются Техническим заданием.

1.4 Сроки выполнения работ определены  Календарным графиком производства работ.

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

2.1. Интересы Подрядчика по управлению Договором представляет Поимцев Игорь Анатольевич, который с момента заключения настоящего Договора будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по Договору, формировать штат уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения контракта.

2.2. Интересы Субподрядчика по Договору представляет исполнительный директор Разживин Сергей Викторович. 

2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются сторонами только в письменном виде.

2.4. Субподрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________ рублей, в том числе НДС 18.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Для получения очередного платежа Субподрядчик до 25 числа каждого календарного месяца должен  пригласить Подрядчика для  приемки  выполненных в текущем месяце работ.

4.2. Подрядчик, в соответствии с настоящим Договором, осуществляет приемку  работ, выполненных в текущем месяце, и подписывает акт по установленной форме. 

4.3. Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как сумма произведений принятых Подрядчиком фактических объемов работ на соответствующие  расценки, установленные в Расчете стоимости (Приложение 3) Субподрядчика, за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Договора, а также иных удержаний, которые могут быть произведены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 4.4. Сумма причитающегося Подрядчику очередного платежа  оформляется платежными документами установленной формы (КС-2, КС-3, счета, счета-фактуры) представленными  Субподрядчиком и  утвержденными Подрядчиком.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Календарные сроки производства работ:

Начало работ: ___________ года.

Окончание работ: ___________ года. 

5.2. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства работ  (Приложение № 2 к Договору). 

6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для реализации настоящего Договора Подрядчик принимает на себя обязательства:

6.1. Производить промежуточную и окончательную приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.3. Представители Подрядчика имеют право давать обязательные для Субподрядчика предписания при обнаружении отступлений от Договора, приложений к нему и  нормативно-технических документов.

 Подрядчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

7 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему и сдать выполненные работы Подрядчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Договора и приложений к нему.

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему. 

7.3. Устранять все замечания Подрядчика.

7.4. Представлять Подрядчику, по его требованию,  ежемесячно отчет об использовании авансов, копии платежных документов, договоров на размещение заказов.

7.5. Обеспечить в ходе выполнения работ мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов. 

7.6. Осуществлять своими силами операционный контроль  выполняемых работ, о его результатах отчитываться перед Подрядчиком.

7.7. Контроль, проводимый Подрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

7.8. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Подрядчика) Субподрядчик  должен немедленно уведомить Подрядчика. Субподрядчик также  должен заблаговременно уведомить Подрядчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, которые могут стать причиной низкого качества работ.

7.9. Субподрядчик, при выполнении работ, соблюдает интересы Подрядчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением им объема работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Подрядчику со стороны третьих лиц.

7.10. По запросу Подрядчика представлять информацию о проводимых работах, в том числе на электронных носителях.

7.11. Ежемесячно осуществлять промежуточную передачу Подрядчику  выполненных в очередной месяц работ до 25 числа каждого календарного месяца.

7.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

7.13. До начала производства работ представить копии лицензий на соответствующие виды работ.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Приемка работ осуществляется за период с 26 числа предшествующего месяца по 25 число текущего (отчётного) месяца. Приёмка работ за январь месяц осуществляется с 1 января по 25 января, за март месяц – с 01 марта по 31 марта.

8.2. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Субподрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Субподрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  нормативными документами с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях.

8.3. Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается документацией, о чем Субподрядчику выдается  предписание.

8.4. В случае установления Подрядчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ, Акт выполненных работ Подрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, составляет 12 месяцев.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика, считается дата подписания Акта выполненных работ.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. 

9.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Подрядчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Субподрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Подрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.

10.3. Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Календарным планом Договора – пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на  день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не выполненных работ. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Субподрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика;

- за нарушение качества выполнения работ, повлекших нарушение сроков выполнения отдельных видов работ – 0,1 % от стоимости данного вида работ;

- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях и извещениях Подрядчика – 0,01% от контрактной цены за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- за неисполнение распоряжений, предписаний, требований и извещений Подрядчика 110 000 рублей за каждый случай такого нарушения;

- за нарушение иных обязательств по договору -50 тыс. рублей за каждый допущенный случай нарушения, в том числе за неисполнение предписаний, распоряжений, письменных требований Подрядчика.

10.4. За нарушение сроков, неисправности одной  объекта – 5 % от цены договора за каждый день, два  объекта 7 % от цены договора за каждый день, срок ремонта  в течении 3 календарных дней.    

10.5. При невыполнении 3-х нарушений подряд Субподрядчиком обязательств по Договору, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

12.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.  Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.2. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

13.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту в следующих случаях:

- задержки Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам не зависящим от Подрядчика;

- нарушение Субподрядчиком сроков (более двух раз) выполнения работ предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору);

- нарушение Субподрядчиком (более двух раз) требований по качеству выполнения работ; 

- при изменении  предусмотренных Договором работ; 

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика об одностороннем отказе в выполнении обязательств по настоящему Договору.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

14.2. Отношения сторон неурегулированные настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.

14.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору.

14.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения обеими сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

14.6. Настоящий Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, составлены на русском языке.

14.7. Настоящий Договор составлен в двух  подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

1. Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение работ.

2. Приложение № 2 - Календарный график производства работ.

3. Приложение № 3 - Расчет стоимости 

4. Приложение № 4 – Перечень нормативно-технических документов.

16. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ

«пункт 10.3 Договора:
Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
....
- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях и извещениях Подрядчика – 0,01% от контрактной цены за каждый день просрочки исполнения обязательств;
- за неисполнение распоряжений, предписаний, требований и извещений Подрядчика 110 000 рублей за каждый случай такого нарушения;
- за нарушение иных обязательств по договору -50 тыс. рублей за каждый допущенный случай нарушения, в том числе за неисполнение предписаний, распоряжений, письменных требований Подрядчика.
10.4. За нарушение сроков, неисправности одной  объекта – 5 % от цены договора за каждый день, два  объекта 7 % от цены договора за каждый день, срок ремонта  в течении 3 календарных дней.  
10.5. При невыполнении 3-х нарушений подряд Субподрядчиком обязательств по Договору, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор.»


Позиция:
1.) Установление ответственности за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, требованиях и извещениях Подрядчика.
Из текста договора непонятно о каких распоряжениях, требованиях и извещениях Подрядчика идет речь, при этом согласно редакции п.10.3 Договора Подрядчик самостоятельно устанавливает сроки.
Самостоятельное установление Подрядчиком сроков нарушает права Субподрядчика и ведет к правовой неопределенности. Грубо говоря, Подрядчик может установить произвольный срок на устранение недостатков, при нарушении которого Субподрядчик  будет нести двойную ответственность: за нарушение сроков выполнения работ и за нарушение сроков устранения недостатков, указанных в его распоряжении.
Аналогичная ситуация складывается и при нарушении п 7.4. Договора (при непредставлении отчета об использовании авансов, копий платежных документов, договоров на размещение заказов). Незначительные нарушения могут в данной ситуации привести к начислению штрафных санкций, при этом именно Подрядчик будет определять сроки исполнения его требований.
Таким образом, данный пункт следует исключить либо предусмотреть конкретные основания и условия применения ответственности (конкретное нарушение с конкретными сроками).
2.) Установление ответственности за неисполнение распоряжений, предписаний, требований и извещений Подрядчика.
Из текста договора непонятно о каких распоряжениях, требованиях и извещениях Подрядчика идет речь, что, безусловно, повлечет правовую неопределенность в отношениях сторон.
Неисполнение требований Подрядчика (даже самых незначительных) может повлечь наступление ответственности. Тем более, Субподрядчик будет вынужден постоянно доказывать исполнение требований Подрядчика (документально).
Таким образом, данный пункт следует исключить.
3.) Установление ответственности за нарушение иных обязательств по договору - 50 тыс. рублей за каждый допущенный случай нарушения, в том числе за неисполнение предписаний, распоряжений, письменных требований Подрядчика.
Пункт необходимо исключить, т.к. любое нарушение договора влечет ответственность, даже самое незначительное (на совещание не пришли, отчет не представили, не уведомили о приостановлении работ и т.п.). Возникает необходимость постоянного доказывания исполнения своих обязательств. Например, факт передачи отчета или счетов Подрядчику должен фиксироваться документально (все под роспись).
4) За нарушение сроков неисправности одной  объекта – 5 % от цены договора за каждый день, два  объекта 7 % от цены договора за каждый день, срок ремонта  в течении 3 календарных дней.
Смысл пункта совершенно непонятен (недостаток юридической техники). Имелось ввиду «за нарушение сроков устранения недостатков работ..»? Пункт необходимо исключить. Он полностью повторяет положения вышеуказанных пунктов.
5) При невыполнении 3-х нарушений подряд Субподрядчиком обязательств по Договору, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор.
Смысл пункта совершенно непонятен (недостаток юридической техники). Что значит: «при невыполнении 3х нарушений подряд...». Имелось ввиду «в случае неоднократного нарушения Субподрядчиком своих обязательств (более 3х раз)....».
Пункт необходимо исключить. В данной редакции расторжение договора возможно даже при незначительных нарушениях. Главное: причем здесь Генподрядчик, он не сторона настоящего Договора и расторгнуть его не может.

Итог: предлагаю полностью исключить указанные пункты Договора. Все положения практически полностью повторяют друг друга, устанавливая при этом разный размер ответственности («двойная ответственность»). Более того, это та же ответственность за нарушение сроков выполнения работ и их качества, предусмотренная в абз.1 и 2 п.10.3 Договора.
Положения не конкретизированы, не учитывается характер нарушений (значительный или малозначительный).

Дополнительно:
1) в тексте договора упоминается аванс, при этом в договоре нет никаких положений о нем (размер, срок оплаты и т.п.).
2) в п.3.1. пропущено слово «тысяч».
3) Все КС-2,3  и т.п. должен подписывать ген.дир Подрядчика или иное лицо по доверенности (доверенность должна быть представлена Субподрядчику).
4) Все документы по договору (КС-2,3, отчеты и т.п.) передаются под роспись либо направляются заказным письмом с уведомлением (с описью вложения).


ВОПРОС

Правомерность применения положений п.10.3-10.5 Договора.
«10.3:
Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
....
- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях и извещениях Подрядчика – 0,01% от контрактной цены за каждый день просрочки исполнения обязательств (пункт 1 Правового заключения),
- за неисполнение распоряжений, предписаний, требований и извещений Подрядчика 110 000 рублей за каждый случай такого нарушения (пункт 1 Правового заключения);
- за нарушение иных обязательств по договору -50 тыс. рублей за каждый допущенный случай нарушения, в том числе за неисполнение предписаний, распоряжений, письменных требований Подрядчика (пункт 2 Правового заключения).
10.4. За нарушение сроков, неисправности одной  объекта – 5 % от цены договора за каждый день, два  объекта 7 % от цены договора за каждый день, срок ремонта  в течении 3 календарных дней (пункт 3 Правового заключения).
10.5. При невыполнении 3-х нарушений подряд Субподрядчиком обязательств по Договору, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор.» (пункт 4 Правового заключения).

ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2

1.) Согласно ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В п.10.3. Договора установлена ответственность за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях и извещениях (далее совместно - «требования») Подрядчика, или неисполнения требований.
Согласно условиям договора Подрядчик вправе издавать распоряжения, предписания, требования и извещения в следующих случаях:
 «6.3. Представители Подрядчика имеют право давать обязательные для Субподрядчика предписания при обнаружении отступлений от Договора, приложений к нему и  нормативно-технических документов»,
 «8.3. Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается документацией, о чем Субподрядчику выдается  предписание»,
 «7.4. Субподрядчик обязан... представлять Подрядчику, по его требованию, ежемесячно отчет об использовании авансов, копии платежных документов, договоров на размещение заказов»,
 «9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Подрядчика».

Пункты 6.3, 8.3 Договора содержат общие положения без конкретизации сроков выполнения требований. Учитывая, что договором не установлены сроки исполнения требования, то невозможно определить период просрочки исполнения обязательства.
Более того, в пунктах 6.3.  и 8.3 речь идет о требованиях Подрядчика по качеству, объему и срокам выполнения работ. Однако ответственность за нарушение качества и сроков выполнения работ уже предусмотрена в абз.1 и 2 п.10.3. Договора.
Одновременное применение двух видов неустойки в качестве ответственности за одно и то же нарушение условий контракта противоречит принципу недопустимости двойной ответственности за одно и то же нарушение. Следовательно, в данной части неустойка не подлежит начислению.
Относительно п.7.4 и 9.3. Договора: Подрядчик должен письменно доказать получение Субподрядчиком (его уполномоченным лицом) таких требований.

2.) Установление ответственности за  нарушение иных обязательств по договору - 50 тыс. рублей за каждый допущенный случай нарушения, в том числе за неисполнение предписаний, распоряжений, письменных требований Подрядчика.
В части ответственности за неисполнение предписаний, распоряжений, письменных требований Подрядчика: ответственность уже установлена в п.10.3 Договора. Установление двойной ответственности недопустимо.
Основанием для применения неустойки является факт неправомерного поведения стороны в обязательстве, поэтому нужно установить конкретную обязанность Субподрядчика и фактическое неисполнение им данной обязанности. При установлении конкретной обязанности (а не абстрактной), применение ответственности возможно при условии, если Подрядчик докажет неисполнение Субподрядчиком принятых на себя обязательств.

3.) Пункт 10.4. Договора предусматривает ответственность за нарушение сроков, неисправности одной  объекта – 5 % от цены договора за каждый день, два  объекта 7 % от цены договора за каждый день, срок ремонта в течении 3 календарных дней.
Смысл пункта совершенно непонятен (недостаток юридической техники). Учитывая данное обстоятельства, можно говорить, что данный пункт Договора не согласован сторонами. В противном случае, если учитывать, что стороны имели ввиду «за нарушение сроков устранения недостатков работ..», то применение ответственности возможно. Опять же установление срока ремонта — 3 календарных дня вряд ли является разумным, ввиду чего применение данной нормы становится затруднительным (невозможности установить период просрочки).

4) При невыполнении 3-х нарушений подряд Субподрядчиком обязательств по Договору, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор.
Смысл пункта совершенно непонятен (недостаток юридической техники). Что значит: «при невыполнении 3х нарушений подряд...». Имелось ввиду «в случае неоднократного нарушения Субподрядчиком своих обязательств (более 3х раз)....».
Учитывая данное обстоятельства, можно говорить, что данный пункт Договора не согласован сторонами. Главное: причем здесь Генподрядчик, он не сторона настоящего Договора и расторгнуть его не может.

ВЫВОД:
Доказать нарушение Субподрядчиком конкретных условий договора должен Подрядчик. Обязательство должно быть прямо предусмотрено Договором. В противном случае со стороны Субподрядчика не может быть нарушения.
Положения п.10.3. Договора частично не могут применяться, т.к. устанавливают двойную ответственность за одно и то же правонарушения.
Определенный сторонами размер неустойки явно завышен (50 000 рублей, 110 000 рублей, 5% и т.п.), в этой ситуации неустойка, безусловно, подлежит уменьшению по заявлению стороны, т.к. подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства ( в частности, во многих случаях, никаких негативных последствий для Подрядчика не наступает).
Согласно ст.333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. В силу п.1 Постановления Пленума ВАС РФ №81 от 22.12.2011г. ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.