№ ___________
г. Москва
__________ 2011 г.
ООО «___________» в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
ООО «__________», в лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление деятельности ГУ ГПС МЧС РФ № ___________ от ___________ г, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить силами своих специалистов приобретение оборудования, установку системы охранной и тревожной сигнализации с выводом сигнала тревоги на _____________ (в соответствие со спецификацией см. Приложения №1,2) на объектах Заказчика по адресу:
* __________________, (далее Объект) (приложение № 1 к настоящему Договору)
* __________________, (далее Объект) (приложение № 2 к настоящему Договору)
а также проведение вводного инструктажа представителей Заказчика по правилам пользования системой охранной сигнализации (далее по тексту «Работы»).
Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. «Подрядчик» выполняет работу на своем оборудовании и своими инструментами.
1.3. Риск случайной гибели/ повреждений или уничтожения материалов, оборудования, механизмов, другого имущества несет Подрядчик. Риск случайного уничтожения (повреждения) результатов Работ до их передачи Заказчику в целом по Акту результирующему весь объем работ по настоящему Договору несет Подрядчик.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1 Стоимость оборудования и Работ (Общая стоимость Работ) составляет _________(__________), в том числе НДС- 18%, что составляет _________(__________).
2.2. Общая стоимость Работ, предусмотренная п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя все налоги и сборы, действующие на территории РФ на момент подписания настоящего Договора, а также все издержки Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе стоимость материалов, выгрузка и доставка необходимого для выполнения Работ оборудования (комплектующих и т.п.) и его вознаграждение.
2.3. Общая стоимость Работ, указанная в 2.1. настоящего Договора является окончательной и не подлежит изменению иначе как по соглашению Сторон.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Подрядчик выполняет расстановку оборудования и монтажные работы по согласованию с Заказчиком.
3.2. Работы считаются сданными Подрядчиком и принятыми Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки работ подписанного обеими Сторонами.
3.3. Срок выполнения работ составляет 6 (шесть) рабочих дней, с момента подписания настоящего Договора.
3.4. Подрядчик обязан известить Заказчика о выполнении Работ.
3.5. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются актом выполненных работ по форме КС-2 и справки о приемке выполненных работ по форме КС-3, подписываемым обеими Сторонами.
3.6. В случае если нормативными актами предусмотрено проведение предварительных испытаний выполненных работ (их этапа) или такое испытание продиктовано характером этих работ, их прием-передача производится в случае позитивного результата предварительного испытания.
3.7. В случае выявления в процессе приема-передачи законченных Работ недостатков, допущенных по вине Подрядчика, он в определенный Заказчиком срок обязан устранить их и повторно сообщить Заказчику о готовности к передаче законченных работ. Если Подрядчик не желает (о чем свидетельствует то, что он не приступил к устранению недостатков в течение двух рабочих дней) или не может устранить такие недостатки, Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц. Расходы и убытки, связанные с устранением недостатков Заказчиком, компенсируются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
3.8. В случае выполнения работ, которые относятся к скрытым (работ, которые в дальнейшем принять будет невозможно) Подрядчик заблаговременно, до начала таких работ (каждого их вида) сообщает об этом Заказчику. В случае не выполнения Подрядчиком обязательства указанного в настоящем пункте, Заказчик имеет право потребовать проведения скрытых работ заново, а Подрядчик обязуется провести их за собственный счет и своими силами в сроки установленные Заказчиком.
3.9. Если выявленные недостатки не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом, Заказчик вправе отказаться от приема таких работ и требовать соответствующего снижения стоимости работ или компенсации причиненных убытков.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. После подписания Договора «Заказчик» в течение 5-х банковских дней оплачивает «Подрядчику» авансовый платеж за оборудование в размере _________(__________), в том числе НДС – 18%, что составляет _________(_____________).
4.2. Оставшаяся сумма в размере _________(_____________) руб. 00 коп, в том числе НДС – 18%, что составляет _________(_____________), выплачивается «Подрядчику» в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки работ обеими Сторонами.
4.3. Оплата производится безналичным путем, на основании счета выставляемого Подрядчиком.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
5.1. Подрядчик прилагает к Договору копию лицензии на право производство работ, определенных настоящим Договором.
5.2. Обязуется провести работы в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.3. Выполнить работы качественно в соответствии со СНИПами.
5.4. Обеспечить выполнение и нести ответственность за выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и ПТЭ.
5.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения соответствующей претензии от Заказчика.
5.6. Незамедлительно в письменном виде, с момента обнаружения, сообщить Заказчику о возникновении обстоятельств, которые могут грозить срывом графика выполнения Работ или повлиять на изменение сроков их выполнения, препятствуют или осложняют ведение Работ.
5.7. Подрядчик обязуется в случае необходимости, а также по требованию Заказчика осуществить проверку, испытание Работ, материалов, оборудования и т.п., используемых для выполнения Работ и уведомлять об этом Заказчика;
5.8. Выполнять указания Заказчика о способах выполнения работ.
5.9. Подрядчик обязуется своевременно предупредить Заказчика о том, что соблюдение его указаний относительно способа выполнения Работ, угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызывать такую угрозу.
5.10. Подрядчик обязуется не передавать без письменного согласия Заказчика проектной документации (экземпляров, копий) третьим лицам.
5.11. Подрядчик обязуется соблюдать и нести ответственность за соблюдение своими работниками правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также правил внутреннего распорядка (пропускной системы), установленных на Объекте Заказчика, за причиненный вред сотрудниками Подрядчика Заказчику, в том числе и третьим лицам и их имуществу.
5.12. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность и целевое использование переданных ему Заказчиком (представителем Заказчика) товарно-материальных ценностей, принимать меры по сохранности имущества, переданного Заказчиком и своего собственного и нести ответственность за его повреждение/гибель/утрату.
5.13. Подрядчик обязан вывезти в день сдачи/приемки Работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы и сдать Объект в чистом виде Заказчику.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
6.1. Своевременно оплатить выполненные работы.
6.2.По окончании работ подписать Акт сдачи-приемки всего комплекса работ, являющийся основанием для производства расчетов, при отсутствии претензий к выполненной Работе у Заказчика.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
7.1. Подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства по качеству выполненных Работ и установленному оборудованию. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
7.2. Если в течение гарантийного срока выявятся отдельные сбои в работе установленного оборудования, при условии его нормальной эксплуатации Заказчиком, Подрядчик обязуется устранить любой дефект своими силами и за свой счет в сроки, не превышающие 3-х дней со дня обращения Заказчика.
7.3. Если Подрядчик, признав наличие дефекта, не устранит его в согласованный срок, то Заказчик вправе привлечь к этой работе третьих лиц, а Подрядчик обязуется компенсировать данные расходы Заказчика, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком Подрядчику соответствующего требования.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае срыва срока сдачи Объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ, за каждый день просрочки.
В случае просрочки более 5 (пяти) календарных дней Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязуется вернуть уплаченные денежные средства.
8.2. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения условий настоящего Договора.
8.3. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Договора, за каждый день до момента устранения ненадлежащего качества работы.
8.4. За просрочку оплаты работ по настоящему Договору Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от цены Договора, но не более 20% (двадцати процентов) от цены договора.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
8.7. В случае если какие-либо виды работ выполнены некачественно или не соответствуют нормам, Правилам и техническим условиям Подрядчик своими силами и за свой счет должен переделать работы и обеспечить требуемое качество. В этих случаях Заказчик выдает Подрядчику предписания об устранении допущенных отклонений и сроках их устранения, а в необходимых случаях о приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения отклонений.
8.8. При задержке Подрядчиком сроков исправления недостатков (дефектов) Работ, более чем на 3 (три) календарных дня, предусмотренных соответствующим актом или иным документом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере пяти процентов от стоимости некачественно выполненных Работ (работ выполненных с недостатками, дефектами) за каждый день просрочки исправления недостатков (дефектов). В случае, если Подрядчик не приступит к исправлению недостатков (дефектов) работ в течение 1 (одного) календарного дня с даты выявления недостатков в Работе, Заказчик имеет право устранить их самостоятельно либо путем привлечения третьего лица, при этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все понесенные Заказчиком убытки.
8.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных и используемых им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
8.10. Подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения работ по Договору в пределах реального ущерба, понесенного Заказчиком в результате такой просрочки.
9. ФОРС - МАЖОР.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы: стихийные бедствия, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки, блокады. В этом случае сроки исполнения обязанностей по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если обстоятельства, препятствующие исполнению обязанностей по Договору, будут продолжаться более 1-х месяца, то Стороны будут иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей по Договору.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по Договору, должна немедленно письменно известить другую Сторону.
9.3. В случае если Сторона, выполнению обязанностей которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 3-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на форс-мажорные.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, при отсутствии претензий у Заказчика к части выполненной Подрядчиком Работы.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
11.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возможные споры, связанные с исполнением Договора, путем переговоров.
11.2. В случае не достижения согласия, Стороны передают спор на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в том числе окончания гарантийных сроков.
12.2.Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону. В противном случае убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся на виновную Сторону.
12.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.6. К настоящему Договору прилагается:
- Спецификация – Приложение № 1.
- Спецификация – Приложение № 2 .
13. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.