Договор подряда на выполнение работ на автомобильной дороге
№ _________
_________2011г. г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________ - действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Договор о ниже следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Договор подряда заключен в рамках __________-
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ______ на _______________ (далее - Объект) в соответствии с проектом, утвержденным распоряжениями _________ (далее - Проект), а Генподрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы на Объекте, указанном в п.1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора, Проекта и Ведомостью объемов работ.
1.4. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Договора.
2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
2.1. Интересы Генподрядчика по управлению Договором подряда представляет ______________, действующий на основании доверенности № ____ от «____» _______________ 2011 г., который с момента заключения настоящего Договора будет принимать непосредственное участие в регулировании технических вопросов, возникающих в ходе выполнения работ по Объекту, формировать штат уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль над ходом выполнения договора.
2.2. Интересы Подрядчика по Договору подряда представляет исполнительный директор __________, действующий на основании доверенности № ___ от __________г.
2.3. Подрядчик при исполнении настоящего Договора может привлечь по согласованию с Генподрядчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемый Генподрядчиком на субподряд не должен превышать 30 % от стоимости настоящего Договора.
Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Генподрядчика.
2.4. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.
2.5. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Генподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ на Объекте.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _________(________), в том числе НДС 18% - ______(_________) рублей.
Цена на период действия Договора подряда является твердой и не подлежит изменению.
3.2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных договором объема работ, услуг и иных условий исполнения договора подряда.
3.3. Подрядчик оплачивает Генподрядчику 2% (два) процента от стоимости выполненных работ за услуги генподряда.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Генподрядчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, а именно: _________(__________), в том числе НДС 18% - _________(__________) руб., в срок не более 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами настоящего договора. Датой оплаты аванса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
В случае допущения Генподрядчиком просрочки в уплате аванса срок начала выполнения работ и срок окончания выполнения работ отодвигаются на срок равный периоду просрочки допущенной Генподрядчиком, при этом к Подрядчику не применяются штрафные санкции.
4.2. По требованию Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением: счетов на оплату продукции; платежных поручений на оплату продукции, товарно-транспортных накладных, подтверждающих получение продукции.
4.3. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов, связанных с выполнение работ по настоящему Договору.
4.4. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Генподрядчиком при промежуточных расчетах путем вычетов, пропорционально выполненным и принятым объемам работ из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.
4.5. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее, чем через 30 дней с момента получения от Генподрядчика этого платежа.
4.6. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных на основании актов выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
4.7. Генподрядчик осуществляет текущий платеж в течение 20 дней с момента подписания акта выполненных работ и Справки о выполненных работах по форме КС-3, КС-2. Окончательный расчет производится в месячный срок после ввода Объекта в эксплуатацию и выдачи Генподрядчику гарантийного паспорта согласно п. 10.3. настоящего договора.
4.8. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением сторон, Генподрядчиком не принимаются и не оплачиваются.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ. Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения подрядчиком договорных обязательств по Договору без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.
5.2. Объем работ по Договору должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ и Сметой.
5.3. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков капитального ремонта.
5.4. Сроки выполнения работ:
Начало работ – _________ 2011 года.
Окончание работ - _______ 2011 года.
6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1. На основании и в соответствии с переданным Генподрядчиком Проектом, Подрядчик должен разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.
6.2. Подрядчик обязан представить проекты производства работ не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала производства работ на рассмотрение и утверждение Генподрядчику.
При наличии замечаний Генподрядчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки установленные Генподрядчиком.
6.3. Генподрядчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
6.4. При исполнении Договора стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ.
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА
Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:
7.1. Осуществлять контроль за ходом работ на Объекте, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Договором.
7.2. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
7.3. Представители Генподрядчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода капитального ремонта, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённого проекта и действующих нормативных документов.
7.4. Генподрядчик имеет право выдавать письменные распоряжения о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.
7.5. Генподрядчик имеет право выдавать письменные распоряжения, предписания об устранении нарушений обязательств Подрядчика по главе 8 настоящего Договора.
7.6. Генподрядчик обязан представлять Подрядчику исчерпывающие сведения о выданных согласованиях на работы в полосе отвода и придорожных полосах в части прокладки коммуникаций, строительства объектов сервиса и т.п. до начала производства работ владельцами коммуникаций, объектов сервиса и т.д.
7.7. Генподрядчик вправе контролировать выплату аванса и оплату выполненных работ субподрядным организациям.
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:
8.1. Выполнить все работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложений к нему и сдать Объект Генподрядчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Договора и приложений к нему.
8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ условиями настоящего Договора и приложений к нему.
8.3. Устранять все замечания Генподрядчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.4.,7.5. настоящего Договора.
8.4. В соответствии с п. 4.5. настоящего Договора представлять Генподрядчику ежемесячно отчет об использовании авансов, копии платежных документов, договоров на размещение заказов.
8.5. Обеспечить в ходе выполнения работ мероприятия по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.
8.6. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал учета выполнения работ.
8.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.4 Договора исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Генподрядчиком сроки.
8.8. Обеспечивать сохранность ремонтируемого Объекта с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
8.9. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
8.10. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ.
8.11. Представить Генподрядчику копии согласованных договоров субподряда с обязательным представлением разрешительных документов на выполнение соответствующих работ. Нести ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.
8.12. Подрядчик несет административную, материальную и уголовную ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб на участке выполняемых работ в соответствии с Договором.
8.13. По запросу Генподрядчика представлять информацию о ремонтируемом Объекте, в том числе на электронных носителях.
8.14. Пригласить Генподрядчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 25 числа каждого календарного месяца.
8.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
8.16. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
8.17. Подрядчик в соответствии с пунктом 10.4. договора после получения письменного извещения генподрядчика о выявленных на гарантийном Объекте дефектах обязан направить в установленный в извещении генподрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
8.18. Участвовать в получении разрешительных и иных документов в Росавтодоре, Ростехнадзоре и других органах исполнительной власти.
8.19. Подрядчик берет на себя обязательство после сдачи объекта в эксплуатацию, периодически проводить мониторинг состояния сданного объекта в эксплуатацию (не реже 1 раза в год) с целью срочного устранения возникших в процессе его эксплуатации дефектов и разрушений, связанных с качеством выполнения работ в рамках настоящего Договора.
8.20. В случае невозможности устранить выявленные дефекты, силами Подрядчика выполнившего работы, по любым причинам в нормативные сроки (ГОСТ 50597) Подрядчик берет на себя обязательства оплатить затраты по устранению дефектов эксплуатационной организации обслуживающий данный участок по актам выполненных работ в течение одного месяца, подтвержденным Генподрядчиком.
8.21. В ведомости объемов и стоимости работ предусмотреть средства по статье «Непредвиденные работы и затраты» в размере 1,8 % от СМР. Оплата производится по согласованным с Генподрядчиком и фактически выполненным работам и затратам (МДС 81-35.2004).
8.22. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, связанные с негативным воздействием на окружающую среду. Несет все риски связанные с деятельностью по образованию отходов.
9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
9.1. Генподрядчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3.
9.2. Генподрядчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.
9.3. В случае установления Генподрядчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Генподрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
9.4. Приемка отремонтированного Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Генподрядчиком.
9.5. За 10 рабочих дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.
9.6. Подрядчик передает Генподрядчику за 5 рабочих дней до начала приемки законченного Объекта 1 экземпляр исполнительной документации, в том числе перечень исполнительной документации на электроном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте устанавливается один год с момента (даты) подписания акта приемки готового к эксплуатации Объекта
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта ввода приемочной комиссии в эксплуатацию законченного Объекта.
10.3.Подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на выполненные работы.
10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика, согласно Регламенту выполнения гарантийных обязательств по объектам.
10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и иных результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на срок устранения дефектов.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Генподрядчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.
11.3. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
11.4. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Генподрядчику:
- за расторжение договора, по обоюдному согласию (ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по Договору (нарушение сроков выполнения работ, нарушение качества производства работ) или решению суда - 30 % от стоимости договора;
- в случае просрочки исполнения Подрядчиком Договора (срыв установленного графика производства работ) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости не выполненного объема работ по объекту за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства;
- за заключение договора субподряда без согласования с Генподрядчиком – 50 тыс. рублей;
- за не предоставление согласованных копий субподрядных договоров – 10 тыс. рублей;
- за не предоставление копий удостоверяющих сертификатов на используемые материалы до начала производства работ – 20 тыс. рублей;
- за несвоевременное перечисление денежных средств согласно п. 8.13 штраф в размере 50 тыс. рублей за каждый день просрочки;
- за нарушение субподрядчиком срока ввода объекта в эксплуатацию - 0,1 % от стоимости каждого объекта, за каждый день просрочки исполнения обязательств;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 10 тыс. рублей, за каждый случай.
- за наличие на ремонтируемом участке автомобильной дороги ДТП, сопутствующими условиями которых явились дорожные, штраф в размере 100,0 тыс. рублей за каждое ДТП;
- за использование некачественных материалов штраф в размере 50 тыс. рублей за каждый случай;
- за нарушение сроков исполнения, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях Генподрядчика, штраф в размере 20 тыс. рублей за каждый случай;
- за нарушение установленных Генподрядчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на объекте ремонта в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Генподрядчику 0,1 % от договорной цены за каждые 3 дня просрочки исполнения обязательств.
-в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Генподрядчиком, Подрядчик уплачивает Генподрядчику - 10 тыс. рублей;
- за неисполнение в срок пункта 6.2. настоящего Договора штраф в размере 20 тыс. руб. за каждый день просрочки;
Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Генподрядчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, в соответствии с проектной и нормативной документацией.
12.2. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Генподрядчику. Применение для капитального ремонта Объекта импортных материалов согласовывается Генподрядчиком и сертифицируется в установленном порядке.
12.3. Подрядчик обязан, с использованием лаборатории, в ходе приемки поступающих материалов, а также выполненных на Объекте работ, обеспечить все предусмотренные нормами и проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Генподрядчику до приемки им выполненных работ.
12.4. Генподрядчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Генподрядчиком срока в случае если:
а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с Перечнем нормативных документов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии производства или применения некачественных материалов в соответствии с Перечнем нормативных документов.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
12.5. В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.
13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.
13.1. Скрытые работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ, должны приниматься представителем Генподрядчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ с составлением акта. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 суток до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения приемки.
13.2. В случае если представителем Генподрядчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Генподрядчика (представитель Генподрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генподрядчика, согласно его указанию.
13.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.
13.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.
13.5. Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон и Заказчику.
13.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
14.1 .До передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
14.2 Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Генподрядчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения производства работ и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе о продлении срока завершения отдельных этапов работ соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
16.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
17.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.2. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
17.3. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:
- если Подрядчик отказался от расторжения Договора по обоюдному согласию сторон;
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;
- нарушение Подрядчиком сроков (более двух раз) выполнения работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ;
- нарушение Подрядчиком (более двух раз) требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов;
- при не обеспечении требуемого качества работ. Документами, подтверждающими факт наличия данного основания для расторжения настоящего договора, являются двусторонний акт Генподрядчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписание инженерной организации Генподрядчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства.
При этом Генподрядчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Генподрядчиком до расторжения настоящего Договора, без возмещения убытков.
17.4. В случаях, если настоящий Договор расторгнут по обоюдному согласию (не исполнение Подрядчиком своих обязательств (нарушение сроков выполнения работ, нарушение качества производства работ) по Договору) или по решению суда, то обеспечение Договора в размере, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего Договора, остается безвозмездно у Генподрядчика. Генподрядчик обращается в арбитражный суд для внесения сведений о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.
18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Генподрядчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
18.2. При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
18.3. Отношения сторон неурегулированные настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.
18.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору.
18.5. Срок действия Договора субподряда исчисляется с момента подписания до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.
18.6. Договор субподряда, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложения к настоящему Договору, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1.
Таблица 1
20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.