Договор на выполнение работ по регламентному техническому обслуживанию систем - автоматической пожарной сигнализации и оповещения

Договор на выполнение работ по регламентному техническому обслуживанию систем - автоматической пожарной сигнализации и оповещения

№ ___________

г. Москва     ___________ 2011г.

       Общество с ограниченной ответственностью «__________» (Лицензии № __________ и № __________ от _________), в лице ______________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

       Общество с ограниченной ответственностью «__________», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1 - Предмет Договора

      1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы по регламентному техническому обслуживанию систем - автоматической пожарной сигнализации и оповещения, линейной части системы пожаротушения, согласно акта разграничения зон обслуживания, (здесь и далее «Система»), установленных в помещениях ресторанов и подключенных к станционному оборудованию торгового центра «__________» по адресу: _____________, в соответствии с перечнем работ по Приложению №1 к настоящему Договору (далее – «Работы») и в соответствии с графиком работ (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принимать результаты Работ Исполнителя и оплачивать стоимость Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Статья 2 – Порядок выполнения Работ

      2.1. Работы выполняются в помещениях Заказчика по адресу согласно п. 1.1.

      2.2. Исполнитель, в соответствии с согласованным между Сторонами Графиком (Приложение № 2 к настоящему договору), проводит Работы по регламентному техническому обслуживанию Системы (ст.1 настоящего Договора) с регулировкой и настройкой Системы в случае необходимости и делает соответствующие записи в журнале регистрации Работ, который хранится у Заказчика. Журнал с графиком Работ прилагается к настоящему Договору (Приложение №2) и является его неотъемлемой частью.

      Техническое обслуживание (далее ТО) включает в себя весь комплекс работ, перечисленных в перечне. Работы по ТО проводятся согласно утвержденному Заказчиком графику. В стоимость работ входит необходимый ЗИП (разъемы, припой, резисторы, стандартные крепления, изолента), расходные материалы и комплектующие систем на сумму не более _________(__________) в месяц (по необходимости). В стоимость Работ также входят планово-предупредительные ремонтные работы, рекомендуемые заводом – изготовителем, согласно паспорту на оборудование.

      При возникновении неисправностей Заказчик направляет заявку в адрес Исполнителя по факсу с указанием перечня неисправностей. Выезд специалиста Исполнитель осуществляет в течение 3 (Трех) рабочих дней. Устранение неисправностей происходит в рабочем порядке, согласно условиям Договора.

      2.3 Готовность оборудования к дальнейшей эксплуатации, а также перечень проведенных Работ, выявленных недостатков и рекомендации по эксплуатации указываются в Журнале регистрации Работ. 

      2.4 Ежемесячно, после проведения работ по ТО и планово-предупредительного ремонта (далее ППР) Стороны составляют и подписывают АКТ выполненных работ, а также заполняют Журнал регистрации Работ по ТО и ППР в установленном порядке.

      2.5. Исполнитель информирует Заказчика о дате и длительности проведения Работ в письменной форме не менее чем за 3 (Три) дня до начала Работ и сообщает имена и паспортные данные своих специалистов, которые будут проводить Работы.

      Заказчик предоставляет специалистам Исполнителя к дате начала Работ свободный доступ к месту проведения Работ в течение всего срока выполнения Работ на основании пропусков.

      2.6. При необходимости проведения дополнительных работ (перепрограммирования, модернизации Системы и т.п.) Исполнитель по письменному запросу Заказчика, на основании официального Технического задания и в согласованные с Заказчиком сроки выполняет эти работы. В журнале регистрации Заказчика делается соответствующая запись, подтвержденная подписями ответственных представителей Сторон. По итогам проведения работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ. Стоимость одного выезда специалиста на объект составляет – 

     _________________ (в том числе НДС 18%) (оплачиваются все выезды сверх включённых в выбранный тариф ТО). Стоимость одного нормо-часа работ одного сотрудника составляет – _________________, (в том числе НДС).

      Ремонтные работы оборудования оплачиваются по отдельным счетам. В стоимость работ входит необходимый ЗИП (разъемы, припой, резисторы, стандартные крепления, изолента).

      При необходимости проведения значительных объемов ремонтно-восстановительных работ Подрядчик составляет смету, Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору на ТО или отдельный Договор, на основании которого выполняются работы.

      Ремонтно-восстановительные работы оплачиваются Заказчиком в том случае, если неисправность возникла не по вине Исполнителя, выполняющего ТО.

      2.7. Заявки на дополнительные работы и экстренные вызовы делаются по телефону уполномоченными лицами Заказчика (п.4.1.3 настоящего Договора).

      2.8. Приемка Работ производится на основании Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

      2.9. Положение, когда Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, при отсутствии письменного мотивированного отказа, расценивается в качестве согласия Заказчика с выполненным объемом Работ и может служить основанием для осуществления взаиморасчетов. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами в течение 10 (Десяти) дней составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

      

     Статья 3 – Сумма договора

      3.1. Стоимость ежемесячно проводимых работ по регламентному техническому обслуживанию Системы  (Приложение № 1) по Договору составляет _________(___________), в том числе НДС 18%. В стоимость входят регламентные работы согласно Приложения №1, а также один экстренный бесплатный вызов в месяц.

      3.2. Годовая стоимость ТО составляет _________(_____________), в том числе НДС18%.

      3.3. Стоимость Работ согласована Сторонами с учетом действующих рыночных цен, является фиксированной и изменению в течение срока действия Договора не подлежит.

      

     Статья 4 – Права и обязанности Сторон

      4.1. При исполнении настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

      4.1.1. Передать Исполнителю необходимую информацию для ТО в соответствии со ст.1 настоящего Договора до начала Работ. Своевременно и в полном объеме обеспечивать Исполнителя по его запросам соответствующей информацией и документацией по зданию, помещениям и территориям, необходимым для исполнения предмета Договора.

      4.1.2 Своевременно оплачивать Работу Исполнителя в соответствии с условиями Договора, принимать возможные меры к устранению недостатков по его замечаниям и реализации предложений, направленных на усиление безопасности объекта, надежности эксплуатации и эффективности использования установленного на объекте оборудования, экономию расходных материалов, энергетических и иных ресурсов.

      4.1.3. Уполномоченный представитель _______________________________________________.

      4.2.Исполнитель обязуется:

      4.2.1.Обеспечить качественное, своевременное и профессиональное выполнение Работ по предмету Договора, в соответствии с действующими стандартами и нормативами, ТУ, ТО и СНиП, санитарно-гигиеническими и экологическими правилами и нормами, требованиями техники безопасности и противопожарного контроля.

      4.2.2. Информировать Заказчика о выполняемых в рамках настоящего Договора Работах, а также о допускаемых персоналом Заказчика нарушениях при эксплуатации оборудования.

      4.2.3. Гарантировать привлечение к производству Работ в помещениях Заказчика только специально подготовленного персонала, имеющего достаточную квалификацию и допуск.

      4.2.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения извещения (факса) от Заказчика направить своего представителя для проведения ремонтно-восстановительных работ, а Заказчик оплатить вызов, работу и, в случае необходимости оборудование, подлежащее замене. Оплата производится на основании Акта выполненных работ и выставляемых Исполнителем счетов.

      4.2.5. Обеспечить сохранность оборудования Системы во время производства Работ. Обеспечить сохранность информации, переданной Заказчиком согласно п.4.1.1.

      4.2.6. При производстве Работ соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности, о которых Заказчик информирует Исполнителя.

      4.2.7. Уполномоченный представитель Исполнителя: _______________, 

      тел.: ______________.

      

     Статья 5 – Сроки выполнения Работ

      5.1. Сроки выполнения Исполнителем Работ по регламентному техническому обслуживанию систем - автоматической пожарной сигнализации и оповещения, указываются в Приложении № 2 к настоящему договору. Сроки выполнения дополнительных работ согласовываются Сторонами в письменной форме. Продолжительность указанных Работ по регламентному техническому обслуживанию систем - автоматической пожарной сигнализации и оповещения составляет не более 4 (Четырех) часов в рабочий день.

      

     Статья 6 – Платежи

      Данные условия платежей действуют при выполнении настоящего Договора:

      6.1. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения оригинала счета и подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ перечисляет на расчетный счет Исполнителя _________ руб. (______________), в том числе НДС 18% за одно ежемесячное регламентное ТО.

      6.2. Оплата производится Заказчиком в российских рублях на расчетный счет Исполнителя.

      6.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения оригинала счета и подписания Акта сдачи-приемки, выполненных дополнительных  Работ перечисляет на расчетный счет Исполнителя оплату за выполненные работы

Статья 7 – Обстоятельства непреодолимой силы

      7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

      7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены стороной и находятся вне ее разумного влияния. К таким обстоятельствам относятся такие как, но не только: обстоятельства, связанные с военными действиями, стихийными бедствиями или действиями Правительства, делающими невозможным исполнение какой-либо из сторон обязательств по Договору.

      7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в пункте 7.2, должна известить другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение 3-х рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

      7.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

      7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 5 (Пяти) месяцев, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора.

      

     Статья 8 – Прочие условия

      8.1. Применимым правом к отношению сторон в связи с настоящим Договором является право Российской Федерации.

      8.2. Исполнитель несет ответственность  за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору только при наличии своей вины. Убытки, связанные с утратой или повреждения имущества, возникшие по вине Исполнителя во время проведения работ в офисе Заказчика, подлежат возмещению Исполнителем в размере стоимости восстановления оборудования и программного обеспечения в состояние до причинения убытка.

      8.3. Все спорные вопросы по настоящему Договору, которые не могут быть разрешены путем переговоров, Стороны вправе передать на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

      8.4. Документация и техническая информация, передаваемые сторонами друг другу по настоящему Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться другим юридическим или физическим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

      8.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему утрачивают силу.

      8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

      8.7. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, другим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон, без предварительного согласия на то другой стороны.

      8.8. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Заказчика или Исполнителя, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга.

      8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по экземпляру для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой.

      

     Статья. 9. Срок действия Договора

      9.1. Срок действия настоящего Договора – один календарный год с момента его подписания. Договор автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о своем несогласии продлевать Договор как минимум за 30 (Тридцать)  календарных дней до истечения очередного срока действия Договора.

      9.2. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую сторону в письменном виде не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней.

      9.3. В обоих случаях (пп.9.1 и 9.2) Стороны не освобождаются от необходимости произвести все необходимые взаиморасчеты.

     

     Статья 10. Адреса и реквизиты сторон