Государственный контракт № ____
на разработку проекта содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения
г. _____ «_____» __________2011 г.
Федеральное государственное учреждение «_________» (_______________), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, по результатам открытого конкурса, Протокол от «___»_________ № _______, заключили между собой настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проекта содержания автомобильных дорог _____________ (Раздел: устройство автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах) (далее проектная документация), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Технические, экономические, природоохранные и другие требования к изыскательской продукции и технической документации по проекту определены Техническим заданием (Приложение № 1).
1.3. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Исполнитель.
1.4. Существенными условиями Контракта для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ.
1.5. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляет ___________________________________________ (указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по Контракту, передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от начальной (максимальной) цены Контракта).
2. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет ____________________, действующий на основании Устава, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по выполнению работ, предусмотренных Контрактом и формировать штат уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.
2.2. Интересы Исполнителя по Контракту представляет – ______________________________________.
2.3. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, и предусмотренными законодательством документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с субподрядчиками.
2.4. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами в письменном виде.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с конкурсным предложением Исполнителя составляет _____________________, в том числе НДС 18% - ____________________.
Контрактная цена на период действия Контракта устанавливается на основании результатов конкурса, является твердой и не подлежит изменению.
Цена Контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1. статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств федерального бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.
4.2. Заказчик оплачивает сданные Исполнителем и принятые Заказчиком работы полностью в 30-дневный срок с момента подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ.
4.3. Заказчик может задержать Исполнителю оплату выполненных работ в следующих случаях:
4.3.1. предъявления Исполнителем Заказчику результатов работы по Контракту в целом после срока, предусмотренного Контрактом;
4.3.2. обнаружения Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной к сдаче проектной документации, несоответствие выполненных работ Техническому заданию, требованиям СНиП, иным нормативным документам;
4.3.3. несоответствия номенклатуры, объемов и сроков выполняемых работ Техническому заданию (Приложение № 1) и Контракту ;
4.3.4. задержки оформления актов о приемке выполняемых работ по вине Исполнителя;
4.3.5. задержки финансирования не по вине Заказчика.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Календарные сроки выполнения работ:
Начало – «____» ___________2011г.
Окончание - «____» _____________2011г.
Сроки начала и окончания этапов работ определены Календарным графиком (Приложение № 2)
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Права Заказчика:
6.1.1. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.
Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Исполнителя с указанием даты его подписания и срока исполнения.
6.1.2. Владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по настоящему Контракту результатами работ по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Права Исполнителя:
6.2.1. Вправе обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по Контракту. Обращения Исполнителя представляются в письменном виде.
6.3. Обязанности Заказчика:
6.3.1. Обеспечивает финансирование работ в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденными Федеральным дорожным агентством и условиями настоящего Контракта.
6.3.2. Осуществляет контроль за сроками выполнения работ.
6.3.3. Принимает указанные в п. 1.1. настоящего Контракта работы у Исполнителя, либо предоставляет мотивированный отказ, согласно разделу 7 настоящего Контракта.
6.3.4. В 15-ти дневный срок с момента получения Обращения Исполнителя дает указания и разъяснения.
Обращения Исполнителя регистрируются и хранятся Заказчиком на протяжении срока действия Контракта.
6.3.5. Привлекает Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками в разработанной проектной документации на устройство автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах.
6.4. Обязанности Исполнителя:
6.4.1. Обеспечивает исполнение Контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, условиями настоящего Контракта и конкурсной документации.
6.4.2. Выполняет предусмотренные настоящим Контрактом работы в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом, в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
6.4.3. Обеспечивает качество выполняемых работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов, условиями настоящего Контракта и всех приложений к нему.
6.4.4. Состав, содержание и оформление результата работ, указанных в п. 1 настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям нормативных правовых и технических актов.
6.4.5. Регистрирует и хранит на протяжении срока действия Контракта Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) Заказчика.
6.4.6. Заблаговременно уведомляет Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами совместно.
6.4.7. По требованию Заказчика представляет необходимую оперативную информацию касательно настоящего Контракта.
Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Исполнителем в отпечатанном виде и на магнитных носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.
6.4.8. Осуществляет и оплачивает сбор исходных данных, технических условий, необходимых согласований и экспертных заключений.
Полученные данные, заключения и согласования передаются Заказчику.
6.4.9. Исполнитель при разработке проектной документации по устройству автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах:
- проводит консультации и разъяснения по разработанной проектной документации;
- контролирует качество работ по устранению недоделок и устранению дефектов проектной документации, обнаруженных в период строительства, гарантийного срока эксплуатации объекта.
6.4.10. Своими силами и за свой счет устраняет в 7-ми дневный срок недостатки (дефекты), допущенные по его вине в разработанной проектной документации независимо от срока их обнаружения, без права на продление предусмотренных по Контракту сроков выполнения работ. Недостатки (дефекты) в переданной Заказчику проектной документации могут устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение всего срока проектирования, устройства и эксплуатации автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах, а также в период гарантийного срока, что оформляется соответствующим актом с обязательным привлечением представителя Исполнителя.
6.4.11. Своевременно сообщает Заказчику и согласовывает с ним необходимость внесения изменений в проектную документацию в случае изменения нормативных правовых актов или технических условий. Указанное внесение изменений выполняется Исполнителем без изменения цены Контракта.
6.4.13. Уведомляет Заказчика в кратчайшие сроки о выявлении невозможности применения тех или иных проектных решений с предоставлением мотивированного заключения.
6.4.13. Обеспечивает конфиденциальность сведений, предоставленных ему Заказчиком, и не использует их для любых других целей, не относящихся к настоящему Контракту.
6.4.14. Согласовывает с Заказчиком применение материалов и технологий.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Приемка работ по Контракту осуществляется по акту приемки выполненных работ.
Заказчик в срок до 20 дней, со дня получения от Исполнителя проектной документации рассматривает представленные материалы и направляет Исполнителю подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ в приемке работ.
7.2. При направлении Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа в приемке работ и осуществлении Исполнителем частичной или полной переделки проектной документации по требованию Заказчика датой сдачи работ Исполнителем Заказчику считается дата последнего представления Исполнителем Заказчику разработанной проектной документации, после которой Заказчиком не было направлено Исполнителю никаких претензий в течение срока, предусмотренного п. 7.1 Контракта.
7.3. В случае принятия Заказчиком решения о мотивированном отказе принять предъявленные Исполнителем к приемке работы по Контракту проектная документация считается не принятой, при этом Заказчик оформляет письменно мотивированный отказ с требованием выполнения перечня необходимых доработок и сроков их выполнения и направляет его Исполнителю.
Мотивированный отказ Заказчика принять выполненные Исполнителем работы и подписать акт о приемке выполненных работ может быть осуществлен, в частности, при обнаружении Заказчиком и/или иными контролирующими организациями в представленной Исполнителем проектной документации:
- ошибок; несоответствия проектных решений требованиям СНиП, иным нормативным документам; отступлений от нормативных документов и технических условий; отсутствия необходимых согласований; несоответствия содержащихся в документации решений действующим нормативным правовым актам, гидрогеологическим, геофизическим, экологическим, популяционным и иным условиям территории предполагаемого выполнения работ по устройству автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах;
- несоответствия номенклатуры и объемов выполняемых работ техническим условиям и заданию на устройство автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах, являющихся приложениями к настоящему Контракту.
Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Исполнителя.
При выполнении Исполнителем требований Заказчика в срок, указанный в мотивированном отказе, приемка работ осуществляется в соответствии с п. 7.1.
7.4. При завершении работ по Контракту в целом Исполнитель передает Заказчику результаты предусмотренных разделом 1 настоящего Контракта работ в количестве 5 (пяти) экземпляров в печатном виде и 2 (двух) экземпляров в электронном виде, в формате использованных программ.
Перечень документации, подлежащей передаче Заказчику, определен Техническим заданием (Приложение № 1).
7.5. Сдача-приемка выполненных работ производится в соответствии с требованиями нормативно-правовых и технических актов Российской Федерации, с условиями настоящего Контракта.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику:
- качество изысканий и разработанной им проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-правовых и технических актов Российской Федерации, Техническим Заданием (Приложение № 1);
- передачу готовой проектной документации, результатов изыскательских работ полностью без аннулированных чертежей и томов, со сквозной нумерацией томов и книг.
- своевременное, в согласованные сроки, за счет своих финансовых средств, устранение недостатков и дефектов проектной документации, выявленных при приемке работ, при выполнении строительно-монтажных работ по разработанной проектной документации и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
8.2. Наличие дефектов проектной документации фиксируется двусторонним актом между Заказчиком и Исполнителем. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежаще оформленное заключение об их характере, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.
8.3. Стороны согласовали гарантийный срок по качеству работ - _________ после подписания завершающего акта приемки-сдачи (согласно конкурсному предложению Исполнителя).
8.4. Период времени, затраченный на устранение дефектов, в Гарантийный срок не включается.
8.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения подрядных работ по устройству автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах, а также в процессе эксплуатации системы, созданного на основе проектной документации и данных изыскательских работ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, равно как и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, условиями настоящего Контракта.
9.2. Исполнитель несет всю полноту ответственности за убытки, понесенные Заказчиком из-за ошибок Исполнителя при разработке проектной документации.
9.3. В случае просрочки срока исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока обязательств в размере 0,1% от цены настоящего Контракта.
9.4. Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1% стоимости Контракта за каждое нарушение в отдельности в случае невыполнения, равно как и недобросовестного выполнения требований Заказчика, в том числе в случае отказа:
- в согласовании готовой проектной документации как с Заказчиком, так и с органами местного самоуправления, компетентными государственными органами, учреждениями,
- в проведении консультаций и разъяснений проектной документации,
- в проведении контроля качества работ по устранению недоделок и дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации и явившихся следствием выполненной работы по устройству автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах,
- в участии внесения изменений в проектную документацию в случае, если после ее передачи Заказчику изменились требования нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, а также по проектированию и устройству автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах,
- участия в качестве эксперта на стороне Заказчика в процедуре арбитража или любого судебного разбирательства, за исключением случаев, в которых Исполнитель является истцом или ответчиком по вопросам, связанным с настоящим Контрактом,
- предоставить оценку возможности возникновения аварийных ситуаций на объекте и их ликвидаций.
9.5. Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1% стоимости Контракта за каждое нарушение:
- в случае передачи результата работы третьим лицам без письменного согласия Заказчика, в том числе за появление у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работы на объекте или ограничивать выполнение работы на основе подготовленной Исполнителем технической документации,
- за самовольное присвоение права действовать от имени Заказчика без письменного разрешения Заказчика
- за каждую ошибку в проектной документации по выявленную в течение гарантийного срока и зафиксированную актом, в соответствии с п. 8.2.
9.6. Применение предусмотренных Контрактом санкций не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязанностей по Контракту.
9.7. Исполнитель несет правовую и имущественную ответственность:
- за неблагоприятные результаты выполненной работы по устройству автоматизированной системы метеорологического обеспечения на автомобильных дорогах в случае неинформирования, равно как и не своевременного информирования Заказчика о непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком технических документов или иной документации, которые грозят правильности результату выполненной работы,
- за случайную гибель или случайное повреждение выполненной работы до ее приемки Заказчиком (риск случайной гибели или случайного повреждения),
- по оплате экспертизы при возникновении спора между Сторонами по поводу недостатков выполненной работы, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем или отсутствие причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками,
9.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документально компетентными органами.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности их действия более 60 календарных дней Стороны имеют право либо расторгнуть Контракт, либо отсрочить выполнение обязательств по Контракту с составлением соответствующего письменного соглашения. В таком случае сроки выполнения обязательств по Контракту будут считаться вновь согласованными Сторонами.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются Дополнительным соглашением Сторон, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента его подписания сторонами.
11.3. Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановление работ или расторжение Контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем и избежание упомянутых действий.
11.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по взаимному соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
В случае если настоящий Контракт расторгнут по вине Исполнителя, включая ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, предусмотренном конкурсной документацией, остается безвозмездно у Заказчика.
11.5. Все положения настоящего Контракта обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента ее получения.
12.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан в соответствии с законодательством РФ.
12.4. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
12.5. Заказчик и Исполнитель обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.
12.6. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать применению или ограничивать применение результатов указанных в разделе 1 настоящего Контракта работ. В случае возникновения таких прав у третьих лиц Исполнитель несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами.
12.7. Право собственности на результаты работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, Заказчик приобретает с момента окончательного расчета и перечисления на расчетный счет Исполнителя 100% суммы денежных средств по оплате за выполненные работы.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Срок действия настоящего Контракта:
Начало: с момента подписания Контракта.
Окончание: до исполнения обязательств по данному Контракту, включая гарантийный срок по качеству работ.
13.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за выявленные нарушения.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
К настоящему Контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:
1. Техническое задание.
2. Календарный график работ.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.