Договор подряда на установку баннера
№ __________
г. _________ _____________ 2011 г.
ООО «__________», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работы, указанной в п.1.2 настоящего договора, сдачи ее результата Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить работу и принять ее результат.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующей работы: оказание услуг, связанных с рекламной деятельностью и изготовление рекламной продукции, в дальнейшем именуемая «Работа».
Перечень изготавливаемой продукции, количество, иные ее характеристики, сроки выполнения Работы согласуются Сторонами в приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Подрядчик приступает к работе после поступления на его расчетный счет предоплаты работы, в сумме и на условиях, согласно приложениям к настоящему договору.
1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи выполненных работ. Акт подписывается Заказчиком или его представителем, уполномоченным надлежащим образом.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работы и порядок производства расчетов по настоящему договору определяется в приложениях к настоящему договору.
2.2. Оплата Заказчиком стоимости работы, согласно п. 2.1. настоящего договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, согласно выставленного Подрядчиком счета.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Обеспечить выполнение Работы в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему в срок и с надлежащим качеством.
3.1.2. За свой счет исправить все выявленные Заказчиком недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение 10 (десяти) рабочих дней.
3.2. Подрядчик имеет право привлечь к выполнению работы субподрядчиков. При этом подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за действия субподрядчиков.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В течение 3-х рабочих дней после выполнения Работы, принять ее результат путем подписания акта приема-сдачи работы.
3.3.2. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней предоставить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приема работы с перечислением предъявляемых претензий.
3.3.3. В случае неполучения в 3-х дневный срок подписанного акта выполненных работ или мотивированного отказа от приема работы, работа считается выполненной в срок и с надлежащим качеством.
3.4. 3аказчик имеет право:
3.4.1. Проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Отказаться от исполнения договора п.7.2 до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором цены Работы пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки.
4.2. В случае невыполнения срока выполнения работы, указанного в приложениях к настоящему договору, Подрядчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы денежных средств полученных от Заказчика по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10 % от нее.
Подрядчик освобождается от оплаты неустойки, если задержка срока выполнения работ произошла по вине Заказчика.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения основных обязательств по настоящему договору.
4.4. Стороны несут ответственность за нарушение законодательства РФ об авторском праве и смежных правах.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС – МАЖОР)
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение являлось следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясения и другие стихийные бедствия, введение на территории Российской Федерации или отдельных ее местностях, военного или чрезвычайного положения, акты федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) местного самоуправления, препятствующие выполнению обязательств Сторон по настоящему Договору и возникшие после заключения настоящего Договора. Срок выполнения обязательств по данному договору откладывается до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более чем на 1 (один) месяц. Если по истечение указанного срока действия обстоятельств не прекратилось, то стороны вправе расторгнуть договор с обоюдным возмещением понесенных фактических затрат по настоящему договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае не достижения соглашения между Сторонами, указанные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ростовской области в порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего договора с 26.11.2010 г. по 31.12.2011 г.
7.2. Стороны имеют право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения и разрешив все финансовые вопросы, связанные с обязательствами по настоящему Договору и заключенным к Договору приложениях.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до момента фактического выполнения сторонами всех обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.
8.2. Любые договоренности, а также изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой часть.
8.3. Стороны договорились, что факсимильные копии настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему имеют юридическую силу до предоставления подлинника. При этом стороны обязуются направлять указанные подлинные документы по почте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их подписания.
8.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Все предыдущие обсуждения, договоренности, если таковые имелись, теряют силу.
Форма договора, рекомендованная для Заказчика:
Договор подряда на установку баннера
№ ________
г. ________ _______________ 2011 г.
ООО «___________», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________ действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работы, указанной в п.1.2 настоящего договора, сдачи ее результата Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить работу и принять ее результат.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующей работы: оказание услуг, связанных с рекламной деятельностью и изготовление рекламной продукции, в дальнейшем именуемая «Работа».
Перечень изготавливаемой продукции, количество, иные ее характеристики, сроки выполнения Работы согласуются Сторонами в приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Подрядчик приступает к работе после поступления на его расчетный счет предоплаты работы, в сумме и на условиях, согласно приложениям к настоящему договору.
1.4. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи выполненных работ. Акт подписывается Заказчиком или его представителем, уполномоченным надлежащим образом.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работы и порядок производства расчетов по настоящему договору определяется в приложениях к настоящему договору.
2.2. Оплата Заказчиком стоимости работы, согласно п. 2.1. настоящего договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, согласно выставленного Подрядчиком счета.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Обеспечить выполнение Работы в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему в срок и с надлежащим качеством.
3.1.2. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком за свой счет исправить все выявленные Заказчиком недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы.
3.2. Подрядчик имеет право привлечь к выполнению работы субподрядчиков. При этом подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за действия субподрядчиков.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней подписать представленный Подрядчиком Акт приема-сдачи работ, либо направит в адрес Подрядчика мотивированный отказ от подписания Акта. В случае если в указанный срок Заказчик не направит в адрес Подрядчика подписанный Акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от подписания Акта, работы считаются выполненными и подлежащими оплате.
3.3.2. Производить оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях согласованных Сторонами.
3.4. 3аказчик имеет право:
3.4.1. Проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Отказаться от исполнения договора п.7.2 до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором цены Работы пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от не уплаченной в срок суммы.
4.2. В случае не выполнения работы в срок, указанный в приложениях к настоящему договору, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от общей стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости не выполненных в срок работ (общая стоимость работ указывается в приложениях к настоящему договору).
Подрядчик освобождается от оплаты неустойки, если задержка срока выполнения работ произошла по вине Заказчика.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения основных обязательств по настоящему договору.
4.4. Стороны несут ответственность за нарушение законодательства РФ об авторском праве и смежных правах.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС – МАЖОР)
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение являлось следствием таких обстоятельств, как наводнение, землетрясения и другие стихийные бедствия, введение на территории Российской Федерации или отдельных ее местностях, военного или чрезвычайного положения, акты федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) местного самоуправления, препятствующие выполнению обязательств Сторон по настоящему Договору и возникшие после заключения настоящего Договора. Срок выполнения обязательств по данному договору откладывается до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более чем на 1 (один) месяц. Если по истечении указанного срока действия обстоятельств не прекратилось, то стороны вправе расторгнуть договор.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае не достижения соглашения между Сторонами, указанные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Стороны имеют право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону в письменной форме за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения и разрешив все финансовые вопросы, связанные с обязательствами по настоящему Договору и заключенных к Договору приложениях.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до момента фактического выполнения сторонами всех обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.
8.2. Любые договоренности, а также изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой часть.
8.3. Стороны договорились, что факсимильные копии настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему имеют юридическую силу до предоставления подлинника. При этом стороны обязуются направлять указанные подлинные документы по почте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их подписания.
8.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Все предыдущие обсуждения, договоренности, если таковые имелись, теряют силу с момента заключения Сторонами настоящего договора .
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.