Государственный контракт на выполнение работ

 

Государственный контракт на выполнение работ

№ ____

г. ___________

__________ 2010 г.                                                                                        

Настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) заключен между Федеральным государственным учреждением ___________, далее именуемым «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ____________г, с одной стороны, и

ЗАО «______________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, по результатам аукциона, Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от ____________2010 г.  № ______.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.В целях реализации программы «______________» Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по _______________ (далее – Объекты), а Заказчик берёт на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы указанные в п.1.1 Контракта в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 2 к Контракту) и Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 4 к Контракту).

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке, в сроки, установленные п. 4.2. Контракта.

          1.4. Интересы Заказчика по управлению Государственным контрактом представляет заместитель начальника управления ______________, который с момента заключения настоящего Контракта будет  принимать непосредственное участие в регулировании технических вопросов возникающих в ходе  выполнения работ по Объекту, формировать штат уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения контракта

1.5.        Интересы Подрядчика по Государственному контракту представляет руководитель проекта _______________, действующий на основании Доверенности № _________ от _______ 2009 года.

1.6. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь, по согласованию с Заказчиком, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Заказчика.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с поставщиками, субподрядчиками

1.7. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по контракту.

1.8. Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

1.9. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на месте производства работ.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ________ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС - __________ (_______________) рубля 92 копейки.   

            Контрактная цена на период действия Государственного контракта устанавливается на основании результатов аукциона, является твердой и не подлежит изменению.

2.2. Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимых ежегодно распорядителем бюджетных средств в установленные сроки после принятия федерального закона о федеральном бюджете на текущий год.

3.2. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств федерального бюджета в пределах лимита бюджетных обязательств.

3.7. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета.

3.8. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие расценки, установленные   Подрядчиком (Приложение № 4 к Контракту), за вычетом   удержаний, которые могут быть произведены заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.9.        Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 20 дней с момента подписания акта выполненных работ и Справки о выполненных работах по форме КС-3, при наличии финансовых средств на счете Заказчика

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.                 Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения работ определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту).

4.2.                 Сроки выполнения работ:

   Начало выполнения работ –  с момента подписания контракта.

   Окончание работ – _____________ 2010 г.

4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ  и Ведомостью объемов и стоимости работ по Контракту (Приложение № 4 к Контракту)  в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

5.      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

5.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.3. Представители Заказчика имеют право:

              - беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ;

              - производить соответствующие записи в Журнале производства работ (Приложение № 3 к Контракту);

- в случае систематически повторяющихся нарушениях, останавливать работы по созданию   до устранения выявленных недостатков

5.4. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений действующих нормативно-технических документов и условий настоящего контракта.

6.      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

6.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему.

6.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).

         6.3. В соответствии с п. 3.4 настоящего Контракта представлять Заказчику ежемесячно отчет об использовании авансов, копии платежных документов.

6.4. Обеспечить в ходе исполнения Контракта выполнение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), нормативно-техническими документами и иными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.

         6.5. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств невозможности завершения работ в установленный срок.

6.6. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме (Приложение № 3 к Контракту).

Подрядчик, в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации, осуществляет своими силами операционный контроль  выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

     Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации в соответствии с п. 8.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.8. Представлять Заказчику  копии согласованных договоров субподряда с обязательным представлением лицензий на выполнение соответствующих работ. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

Платежи за выполненные работы субподрядным организациям производить в течение 2-х суток после поступления  на расчетный счет Подрядчика денежных средств от Заказчика.

6.9.        Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

6.10. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.

6.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.12. Подрядчик в соответствии с пунктом 8.4. Контракта, после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах, обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

6.13. На основании и в соответствии с Техническим заданием и Проектом, Подрядчик должен разработать рабочую документацию, включающую технологические карты, регламентирующие технологию проведения работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

6.14. Подрядчик обязан представить рабочую документацию в течение 20 рабочих  дней после даты подписания настоящего Контракта на утверждение Заказчику.

6.15. Заказчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

6.16.  Согласовать с органами государственного надзора и территориальными УГИБДД МВД России порядок ведения работ на Объектах   и обеспечить его соблюдение.

6.17. Обеспечивать содержание и сохранность создаваемых Объектов   с момента начала создания до постановки ФГУ « ________________» введенных в эксплуатацию Объектов на учет в Росимуществе с изданием соответствующего распоряжения и постановки их на баланс ФГУ « ________________».

В случае если в указанный срок Объектам   или их части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

6.18. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки созданных Объектов   3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр в электронном виде, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.19. В ведомости объемов и стоимости работ (Приложение  № 4 к Контракту) предусмотреть средства по статье «Резерв средств на непредвиденные работы и затраты» в размере установленном Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту). Оплата производится по согласованным с Заказчиком и фактически выполненным работам и затратам.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85,     ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3.

7.2. В случае установления Заказчиком при приемке выполненных работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

7.3. За 25 дней до полного завершения работ на Объектах   Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объектов   в эксплуатацию

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

8.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на объекте и работ с момента (даты) подписания сторонами акта по  приемке комплекса работ на   Объекте составляет: __________

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта приемки выполненных работ на Объекте.

8.3. Подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на выполненные работы согласно приложению 5  к Государственному контракту

8.4.      Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8.5.       При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

8.6. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент продлевается на период устранения дефекта, что оформляется соответствующим актом.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

9.3.        Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

9.4.      Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ по контракту согласно календарному плану – 0,5 % от стоимости вида работ  за каждые 10 дней просрочки исполнения обязательств;

- за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком – 50 тыс. рублей;

- за нарушение подрядчиком срока ввода  объекта в эксплуатацию - 0,1 % от стоимости контракта, за каждый  день просрочки исполнения обязательств;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ –                     10 тыс. рублей, за каждый случай.

- за наличие на участке выполнения работ автомобильной дороги ДТП, сопутствующими условиями которых явились дорожные, штраф в размере 10,0 тыс. рублей  за каждое ДТП;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на объекте   в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % от контрактной цены за каждые 10 дней просрочки исполнения обязательств;

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на создаваемых Объектах   и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 50 000 руб. за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на Объектах  

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2.             Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

11.1.  Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

         12.1.  Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

           12.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

         12.3. Заказчик  имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков (более двух раз) выполнения работ предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту);

- при изменении всех предусмотренных Контрактом работ более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, а также  соответственно изменению стоимости выполнения работ по Контракту более чем на 10%;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе в выполнении обязательств по настоящему Контракту.    

12.4.    В случаях, если   настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, предусмотренном конкурсной документацией, остается безвозмездно у Заказчика.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.      Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13.2.      При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.3. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

          13.4.  После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

13.5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения обеими сторонами всех своих обязательств по настоящему Контракту.

13.7. Государственный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: